欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条.docx

    • 资源ID:14338321       资源大小:35.37KB        全文页数:14页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:1金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要1金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条.docx

    1、建设工程施工合同条件和建设工程施工合同协议条合同订立原则平等原则:根据中华人民共和国合同法第三条: “合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方 ”的规定,平等原 则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的 前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容:合同当事 人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经 济实力的强弱,其地位都是平等的。合同中的权利义务对等。 当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当; 要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止 平调和无偿调拨。合同当事人必须就合同条款充分协商,取得 一致,合同才能成立。

    2、任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得 把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签 订合同。自愿原则:根据中华人民共和国合同法第四条: “当事人依法享有自愿 订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预 ”的规定,民事 活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一, 订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容 由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补 充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可 以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决 争议的方式。公平原则:根据中华人民共和国合同法第五条: “当事人应当遵循公平原则

    3、确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当 事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时, 要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确 定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则:根据中华人民共和国合同法第六条: “当事人行使权利、履 行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事 人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其 他违背诚实信用的行为建设工程施工合同条件和建设工程施工合同协议条款的 使用说明建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成了建设工程施工合同示范文

    4、本(以下简称示范文本)。合同条件是根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例对承发包双方权利义务作出的规定,除双方协商一致对其中的某些条款作出修改、补充或取消外,都必须 严格履行。由于合同标的建设工程的内容各不相同,工期造价也就随之变动,承发包双方的自身条件、能力、施工现场的环境和条件也都各异,双方的权利、义务也就各有特性。因此,合同条 件也就不可能完全适用于每个具体工程,需要进行必要的修改、 补充,即配之以协议条款。协议条款是按合同条件 的顺序拟定的,主要是为合同条件的修改补充提供一个协议的格式,承发包双方针对工程的实际情况,把对合同条件的 修改补充和不予采用的一致意见按协议条款的格

    5、式形成协议, 合同条件和协议条款就是双方统一意愿的体现,成为合 同文件的组成部分。为了使承发包双方在签订合同时能更好地使用合同条件, 对施工中可能出现的问题尽量事先达成协议或确立解决的原则, 并使协议尽可能准确、严密,以减少扯皮,保证施工的顺利进行。 我们编制了这个使用说明,供承发包双方在签订合同时参考。采用招标发包的工程,合同条件应是招标书的组成部分, 发包方对其修改、补充或不予采用的意见,要在招标书中说明。 承包方对招标书的说明是否同意及本身对合同条件的修改、 补充和不予采用的意见,也要在投标书中一一列出。中标后,双 方将协商一致的意见写入协议条款。不采用招标发包的工程, 在要约和承诺时,

    6、都要把对合同条件的修改、补充和不予采 用的意见一一提出,将取得一致的意见写入协议条款。下面对协议条款的使用加以说明:发包方(以下简称甲方):可以是具备法人资格的国家机关、 事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会 团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人,即一 切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格,承认 全部合同文件,能够而且愿意,履行合同规定义务的单位和人员。 上列单位的名称和个人的姓名,应准确地写在协议条款甲方 位置内,不得简称。与甲方合并的单位、兼并甲方的单位,购买 甲方合同和接受甲方出让的单位和人员,均可成为甲方,履行合 同规定的义务,享有合同规

    7、定的权利。承包方(以下简称乙方):应是具备与工程相应资质和法人 资格的国营企业、集体企业、私营企业,上述单位的名称应准确 地写在协议条款承包方位置内,不得简称。但乙方不能将工程转包或出让,如按合同条件第3 6条进行分包,应在合同签订前提出并征得甲方同意。第1条1.1 本款内应准确写出工程的名称;详细的地址;工程 内容,主要包括建筑规模和结构特征;承包的范围,主要指是否 包括土建、设备安装、装饰装修等工作。1.2 本款内应写明双方商定的开工日期,也可以将此规 定为甲方代表发布开工令的日期;双方商定的乙方提交竣工报告 的日期,包括星期日和法定假日在内的总日历工期天数。1.3 写明双方商定的工程应达

    8、到的质量等级(即合格还 是优良)。1.4 应写明工程价款的金额和承包方式。工程为群体或小区工程时,以上各项应按附表格式将单位工 程列表说明,作为协议条款的附件。如:XXX工程项目一览表造I日期 I日期工程I (平I I I (米)I (米)I内 容I价(元)I名称I方米年月日I年月日第2条 本条应写明组成合同文件的名称和顺序。实行社会监理的应写明总监理工程师在双方对合同文件解释 不一致时,是否有作出解释的权利。第3条3.1 如合同文件使用少数民族语言,本款应规定语言的 名称,写明使用的合同条件和法律法规、标准规范翻译文本 的名称,由谁提供和提供时间。3.2 原则上国家、部门和地方的法规都应适用

    9、于合同文 件,但对同一问题要求不一致时,应在本款内写明的地方或部门 的法规名称。如由甲方提供,还应写明提供时间。如由乙方自备, 应写明费用及由谁承担。3.3 国家有统一的标准规范时,施工中必须使用。国家 没有统一标准规范时,可以使用地方或专业的标准规范,地方和 专业的标准规范不相一致时,应在此条写明使用的标准规范的名称。并按照工程的部位和项目分别填写适用标准规范的名称和编 号。例如:一、建筑工程1 .土方工程 土方与爆破工程施工及验收规范(gbt2 0 1 8 3 )。2 .砌 砖 砖石工程施工及验收规范(gbt20383)。3 .砼浇筑 钢筋混凝土工程施工及验收规范(gbt20 4 8 3

    10、)。4 .抹 灰 装饰工程施工及验收规范(gbt21082)。二、安装工程1 .暖汽安装 采暖与卫生施工及验收规范(gbt24282)。3.如乙方要求甲方提供标准规范,应在编号后写明,并注明提 供的时间、份数和费用由谁承担。甲方提出超过标准规范的要求,征得乙方同意后,可以作为 验收和施工的要求写入本款,并明确规定产生的费用的承担。由乙方提出施工工艺的,应在本款写明施工工艺的名称,使 用的工程部位,制定的时间、要求和费用的承担。第4条 不同的工程对图纸的需要情况各不相同。本条应写 明甲方提供的份数(必须包括竣工图和现场存放的份数)、图纸 的深度、比例尺及提供的时间。甲方对图纸有保密要求的,应在本

    11、条写明要求的内容、保密 费用及由谁承担。乙方要求增加图纸份数的,应写明图纸的名称、份数、提供 的时间和费用。甲方不能在开工前提供全套图纸,应将不能按时提供的图纸 名称和提供的时间在本条写明。第5条5.1 本条写明甲方代表姓名,甲方代表委派具体管理人员的姓名和职责。如前期工作、施工组织设计和计划进度审批、 图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实等工作的具体责任、 权限。5.2 实行监理的工程,要写明总监理工程师的姓名,对行使合同中甲方代表职权的总监理工程师的授权有何限制。如总 监理工程师签字支付后是否要经甲方审查;是否能批准对施工进 度的更改或对工期给予延续;是否有权批准对设计的变更等。有 种

    12、类限制的要写明种类,有数量限制的要写明数量。第6条(略)第7条 本条按具体工程和实际情况,逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求,实际存在而合同条件未列入 的,要对条款或内容予以补充。双方协议将本条中甲方工作部分 或全部交乙方完成时,应写明对合同条件的修改内容,甲方 应支付费用的金额和计算方法。还应写明甲方不能按协议条款 要求完成有关工作时,应支付的费用金额和赔偿乙方损失的范围 及计算方法。7.1 本款应写明使场地具备开工条件的各项工作的名称、 内容,要求和完成的时间。如土地的征用应写明征用的面积、批 准的手续;房屋的搬迁和坟地的迁移应写明搬迁和迁移的数量, 搬迁后的拆除、迁移后的回填及

    13、清理;各种障碍,应写明名称、 数量、清除的距离等具体内容。要写明施工场地的面积和应达到 的平整程度等要求。写明拆除和迁移的当事人事后提出异议或要 求赔偿,施工中发现有本条约定的障碍尚未清除等情况时应由谁 处理,费用如何承担。7.2 本款应写明水、电、电讯等管线应接至的地点,接通的时间和要求。如上、下水管应在何时接至何处,每天应保证 供应的数量,水的标准,不能全天供应的要写明供应的时间;供 电线路应在何时接至何处,供电的电压,是否需要安装变压器及 变压器的规格、数量,不能保证连续供应的,应写明供应的日期 和时间。7.3 本款应写明甲方负责开通的道路的起止地点、开通的时间,路面的规格和要求、维护工

    14、作的内容,不能保证全天通 行的,要写明通行的时间。7.4 本款应写明甲方提供的工程地质和地下管网线路等 资料的时间、资料的名称和要求,如水文资料的年代、地质资料, 深度等。7.5 本款应写明由甲方办理的各种证件、批件和其它需要批准的事项及完成的时间,其时间可以是绝对的年、月、日,也可以是相对的时间,如在某项工作开始几天之前完成。7.6 本款应写明甲方提供水准点和座标控制点的时间和要求。7.7 本款应写明甲方组织图纸会审的时间,如不能确定准确时间,应写明相对时间,如甲方发布开工令前多少天。7.8 本款应写明对施工场地周围需要保护的建筑物和地 下管线保护费用的金额。第8条 本条按具体工程的实际情况

    15、,逐款列出各项工作的 名称、内容、完成时间和要求,实际需要而合同条件未列的, 要对条款和内容予以补充。本条工作甲方未在签订协议条款 时写明,但在施工中提出要求,征得乙方同意后双方订立协议, 可作为协议条款的补充,本条还应写明乙方不能按合同要求 完成有关工作应赔偿甲方损失的范围和计算方法。8.1 甲方如委托乙方完成工程施工图及配套设计,应在 本款写明设计的名称、内容、要求、完成时间和设计费用计算方 法。8.2 本款应写明乙方提供的计划、报告、报表的名称、 格式,要求和提供的时间。8.3 甲方要求乙方提供的合同价款之外的照明、警卫、 看守等工作,应在此款写明。8.4 写明乙方应为甲方代表提供现场办

    16、公生活用房的间 数、面积、规格要求,各种设施的名称、数量、规格型号及提供 的时间和要求,发生费用的金额及由谁承担。8.5 本款应写明地方政府、有关部门和甲方对本款内容 的具体要求,如在什么时间、什么地段、哪种型号的车辆不能行 驶或行驶的规定,在什么时间不能进行哪些施工,施工噪音不得 超过多少分贝。8.6 本款应写明工程完成后应由乙方米取特殊措施保护的单位工程或部位的要求,所需费用及由谁承担。8.7 本款应写明施工场地周围需要保护的建筑物和地下管线的名称和保护的具体要求。8.8 本款应写明对施工现场布置、机械材料的放置、施工垃圾处理等场容卫生的具体要求,交工前对建筑物的清洁和施 工现场清理的要求

    17、。第9条 本条应写明乙方提交施工组织设计(或施工方案) 和进度计划的要求及时间;写明甲方批准以上文件的时间;写明 乙方违约应负的违约责任和违约金金额。第10 11条(略)第12条本条应对以下内容予以说明:1. 对延误的定义,如哪些工作延误多长时间才算延误;2. 对可调整因素的限制,如工程量增减多少才可调整;3 .需补充的其它造成工期调整的因素;4 .双方议定乙方延期竣工应支付的违约金额,应在本条写明违约金数额和计算方法,如每延迟一天乙方应支付多少。第13条 甲方在签订协议条款时提出提前竣工的要求,应在本条写明以下事项:1要求提前的时间;2 .乙方应采取的措施;3甲方应提供的便利条件;4 .赶工

    18、措施费用的计算和分担;5 .收益的分享比例和计算方法,此项也可按传统方法写成 每提前竣工一天甲方应向乙方支付多少。第14条(略)第15条 本条应写明双方对质量评定意见不一致时仲裁部 门的名称。甲方对工程质量提出合格以上要求的,应在本条写明 相应的经济支出及计算方法。第16条 本条应写明需进行中间验收的单项工程和部位的名称、验收的时间和要求,以及甲方应提供的便利条件。第17 18条(略)第19条 目前我国合同价款调整的形式很多,应按照具体情况予以说明,如:1一般工期较短的工程采用固定价格,但因甲方原因致使工期延长时,合同价款是否作出调整应在本条说明。2 .甲方对施工期间可能出现的价格变动采取一次

    19、性付给乙方一笔风险补偿费用办法的,应写明补偿的金额和比例,写明补 偿后的全部不予调整还是部分不予调整,及可以调整项目的名称。3 .采用可调价格的应写明调整的范围,除材料费外是否包括机械费、人工费、管理费;调整的条件,对合同条件中所 列出的项目是否还有补充,如对工程量增减 和工程变更的数量 有限制的,还应写明限制的数量;调整的依据,是哪一级工程造 价管理部门公布的价格调整文件;调整的方法、程序,乙方提出 调价通知的时间,甲方代表批准和支付的时间等。第2 0条 工程款的预付应根据当地主管部门的规定,双方协商确定后把预付的时间、金额、方法和扣回的时间、金额、方 法在本条写明。例如 “ 在合同签订后,

    20、甲方应将合同价款的 ,计人民币()元,于()月()日和()月()日 分( )次支付给乙方,作为预付工程款。在完成合同总造价 (以甲方代表签字确认的工程量报告为准)后的( )个月里, 每月扣回预付工程款的 ,在完成合同总造价的 时扣完 ”。甲方不预付工程款,在合同价款中应考虑乙方垫付工程费用的补偿。第2 1条 本条应写明乙方提交已完工程量报告的时间和要求。第22条 工程款的支付应按当地建设主管部门的规定,双方根据工程实际情况协商确定,把支付的时间、金额和支付方法 在本条写明。例如按月支付的,应写明 “乙方应在每月的第 天前,根据甲方核实确认的工程量、工程单价和取费标准,计算已完工程价值,编制 工

    21、程价款结算单 送甲方代表;甲方代表收 到后,应在第 天之前审核完结,并通知经办银行付款第2 3条 甲方供应材料设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点应按附表的格式填写,作为协议条 款的附件。 XXX工程甲方供应材料设备一览表序丨材料或设备丨规格丨 丨 丨 丨供应时间I丨名 称丨型号丨单位丨数量丨单价I|I 送达地点I备注I号I I I I I I年I月I日第2 4条 乙方采购材料设备的几种特殊情况就在本条作出说明:1. 由甲方提供三材指标,乙方进行采购的,应写明指标名称、内容、价格、数量、提供的时间和甲方不能按规定提供应承 担的违约责任;2. 甲方不提供指标,由乙方采购三材的,

    22、应写明材料名称、 数量、规格、质量等级和价格。3 .甲方指定厂家由乙方采购材料设备的,应写明如产品价格高于乙方预算价格时价差由谁承担,以及由于制造厂家的原因 造成产品的质量等级、规格型号和交货时间达不到合同要求,造 成损失的责任和产生的费用由谁承担。第2 5条(略)第2 6条 本条应写明变更发生后,乙方提交变更价款的时 间及金额。第2 7条 本条应写明乙方提交竣工图的时间、份数和要求;甲方收到竣工报告后应在多长时间内组织验收,参加验收的部门 和人员。第2 8条(略)第2 9条 如双方不再签订保修合同,本条应写明保修的项目、内容、范围、期限、保修金额和保修金的预留与支付方法, 以及保修金的利率。

    23、另签保修合同的应将以上内容写入保修合同。第3 0条 双方协商后,对争议的解决方法和程序作出以下 说明:如:双方发生争议,首先请工程所在地建设主管部门调解,在一方提出调解要求后10天内,双方应保证合同的继续执行。 建设主管部门10天内不能作出调解,任何一方可在10天后提 请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。双方接受调解结果,应在调解作出后7天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请工程所 在地工商行政管理机关进行仲裁。在实际工程中双方可以协议进行一次或几次调解,这些调解 都要按上述例子一一写明;也可以协议直接申请仲裁或要求法

    24、院 判决,仲裁和法院判决的程序、时间按有关规定执行。第3 1条 甲方违约应负的违约责任应按以下各项分别作出 说明:1承担因违约发生的费用,应写明费用的种类,如工程的 损坏及因此发生的拆除、修复等费用支出,乙方因此发生的人工、 材料、机械和管理等费用支出;2 .支付违约金,要写明违约金的数额或计算方法、支付的 时间;3赔偿损失、违约金的数额不足以赔偿乙方的损失时应将 不足部分支付给乙方,作为赔偿。并写明损失的范围和计算方法,如损失的性质是直接损失还是间接损失,损失的内容是否包括乙 方窝工的人工费、机械费和管理费,是否包括窝工期间乙方本应 获得的利润。第3 2 3 5条(略)第3 6条 乙方对工程

    25、的分包应详细写入本条。主要包括分包工程的名称、内容、分包单位的名称和承包范围。如甲方要求乙方将部分工程分包给其指定的分包人,除以上 各项处,还应写明分包工程的价款,开工竣工的时间,应达到的 质量等级。写明分包方不能按上述规定完成工程或不能按照乙方 派驻的监督管理人员的指令工作,造成工期延误和其它损失的, 责任和费用由谁承担。第3 7条 本条应根据当地的地理气候情况和工程的要求, 对造成工期延误和工程破坏的不可抗力自然灾害作出规定,可采 用以下形式:1. X级以上的地震;2. X级以上持续X天的大风;3. Xmm以上持续X天的大雨;4. X年以上未发生过,持续 X天的高温天气;5. X年以上未发生过,持续 X天的严寒天气。第3 8条 在办理保险时,应写明甲方人员和第三方人员在 施工现场生命财产安全的保险内容,保险金额,由谁办理和承担 费用。地方政府规定,或当事人双方协议要求鉴证、公证的,由鉴 证、公证部门将意见写在协议条款的鉴证、公证意见一栏,并加 盖印鉴。


    注意事项

    本文(《建设工程施工合同条件》和《建设工程施工合同协议条.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开