1、工程施工工程合作协议书第一章工程概况及合作条件1.1本工程工程名称：万元人民币。1.2经过双方协商，双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，那么未结算的利息计入投资款本金。1.3本工程工程的股份比例分配如下：甲方股份比例占 %；乙方股份比例占%；1.4在本工程资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲、乙双方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经双方同意前方可付款。1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照
2、约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承当利息及相关费用。第二章工程管理责任及分工 2.1该工程工程管理责任及分工如下 2.1.1该工程的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙双方共同辅助管理；协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。2.1.2该工程的会计日常工作由负责管理。2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行；采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。2.2管理人员的选用、待遇 2.2.1该工程工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。2.3材料采购及其他 2.3.1在该工程工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应
3、经双方共同意确认前方可进行。2.3.2在该工程工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。第三章利益分享和风险承当 3.1利润、风险分配 3.1.1该工程的利润、风险分享承当标准为在扣除该工程的各项本钱费用后，按照占股比例分享承当。甲方分享承当 %；乙方分享承担 %。第四章其他 4.1资金和管理 4.1.1该工程的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认前方可支付。4.1.2该工程的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。4.2出纳与财务管理 4.2.1出纳每月
4、应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。4.3合同争议与免责 4.3.1该工程在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，那么违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。4.3.2在该工程实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责
5、范围。4.4本协议生效、终止及其他 4.4.1与该工程有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程工程全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。4.4.3本协议在该工程工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。4.4.4本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效；本协议未尽事宜，经甲、乙双方友好协商解决。以下无正文甲方：乙方：年月日甲方：身份证号码：住址：乙方：
6、身份证号码：住址：甲、乙双方为共同承包建设_工程及相关配套工程工程的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下合作协议：一、工程概况及合作条件1、本工程工程总建筑面积为_平方米，工程总价为_万元人民币。2、经过双方测算，本工程的前期进场开工等所产生的费用为_ 万元左右，因此本工程工程方案投资_万元。3、本工程工程的投资、股份比例分配如下：1甲方_投资_万元，占_%。2乙方_以工程工程及技术投资，占_%。4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意前方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用
7、账户 _上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。二、工程管理责任及分工1、该工程工程管理责任及分工如下1该工程的现场施工、质量平安及协调与其他相关部门的工作由_方主管。2该工程的会计日常工作由_负责管理，出纳日常工作由 _方负责管理。2、材料采购及其他1在该工程工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认前方可进行。2在该工程工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。三、利益分享和风险承当1、该工程的利润、分险分享承当标准为在扣除该工程的
8、各项本钱费用后，按照甲、乙双方各_%比例分享承当。2、本工程的管理人员工资按照工程部的规定发放。四、资金和管理1、该工程的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认前方可支付。2、该工程的工程进度往来款由_负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。3、该工程运营后，每个月_号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。五、违约责任该工程在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，那么违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。六、争议解决凡因执行本协议所
9、发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不成，双方可向_方所在地人民法院诉讼。七、免责约定在该工程实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。八、本协议生效、终止及其他1、与该工程有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一局部。2、本协议在该工程工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。3、本协议一式_份，合作各方各执_份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。4、本协议于_年_月_日，由合作双方在中国_ 市签字。甲方签字：_年_月_日乙方签字：_年_月_日建设单位以下简称甲方
10、：_承包单位以下简称乙方：_ 工程名称：_ 工程地点：_为了切实加强施工现场平安生产管理，依照?中华人民共和国平安生产法?、?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?以及?建设工程平安生产管理条例?建设部?施工现场临时用电平安技术标准?JGJ46-88、?建筑施工平安检查标准?JGJ59-99，双方本着平等、自愿的原那么，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的平安生产和施工现场临时用电的平安。一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场平安生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的平安生产管理和监督检查并对施工现
11、场临时用电进行平安检查与指导。2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场?生产平安事故应急救援预案?。4、建立健全施工现场各项平安生产管理制度。5、对乙方的平安生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。6、对乙方提出的平安生产要求积极提供帮助。7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复
12、印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场平安生产的法规和管理制度，建立健全平安生产责任制和平安生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术标准和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方平安生产管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、乙方造成生产平安事故，导致人员伤亡时，由乙方承当事故责任和经济责任。5、未经平安生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。三、协议内容：一登高上架要求1、施工采用的脚手架、平安网必须由专业人员搭设，由工程经理工地负责人组织技术部、平安部门的有关人员验收合格后，方可投
13、入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如平安帽、平安带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关平安标志牌，并设专人巡查。3、进入施工现场的人员必须佩带平安帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用平安带，平安带应高挂低用。4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面平安技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。5、特殊工程施工工程如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。6、撤
14、除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。9、严禁随意撤除或损坏防护栏杆、拉杆、平安网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。10、面砖搬运、安装时应注意平安，防止因面砖翻倒而受伤。11、各种材料加工时注意操作平安及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。12、施工现场各周边洞口，必须有符合平安标准要求的平安防护，假设因施工作业场地要求而撤除的，操作完成后，立即恢复。13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁
15、止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。18、手持电开工具使用前应进行检查，空载试验
16、运转正常合格前方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电开工具。19、作业前必须认真检查机械设备的平安装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。二用电要求1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其
17、他用电设备。6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。9、现场临时用电及照明必须由工程经理同意，由专业电工按JGJ46-88?施工现场临时用电平安技术标准?要求进行操作。10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。三电焊机使用要求1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点
18、处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工平安时应停止室外焊接，雨雪后应先去除施工地点的积水、积雪前方可施焊。5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。四动火要求1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向工程经理提出申请，经工程经理同意签字前方可使用。3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，
19、沙袋等，由专人管理。4、施工现场认真执行“三清，五好管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。8、五级风以上禁止动用电气焊。五室外吊篮施工要求1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在那么必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。2、上架
20、的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带平安带，并与钢丝绳稳固连接。3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用平安网将篮身围护严密。8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。八文明施工要求1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者去除
21、现场，重者送执法机关依法处理。2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身平安。4、施工现场严禁随地大小便。5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须去除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处分。6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处分。九施工现场环境要求1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌
22、封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。十工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收标准含国家或行业平安技术标准、以及甲方工程工程平安技术要求和需要，必须到达专业质量检验
23、评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计平安技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承当，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位章乙方单位章代表人：_工程负责人：_ 发包单位：施工单位：根据?中华人民共和国合同法?尊重平等自愿、公正和老实信用的原那么，双方就擎天柱广告牌根底撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况 1.1工程名称：1.2工程地点：1
24、.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容（毛石挤淤、毛石根底、撼沙层）。1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。1.5质量目标：根底持力层承载力特征值fak大于160kpa。第二条合同工期 2.1开工日期：（以实际进场时间为准）XX年6月5日。2.2竣工日期：（即完工时间）XX年7月5日。2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。第三条工程造价及付款方式 3.1合同价款：以实际完成工程量结
25、算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。第四条双方的工作和义务 4.1甲方的工作义务 （1）甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。（2）负责对乙方所施工的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督和指导。（3）负责向乙方进行技术、质量、平安、进度、文明施工的交底。（4）负责本工程的对外联系工作。4.2乙方的工作义务 （1）乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。（2）保证工程管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。（3）服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管
26、理规定。（4）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和标准的要求。（5）施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。第五条关于工程验收的约定 5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收标准为验收标准。5.2本工程质量应到达国家质量评定合格标准。5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承当，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3
27、天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意第六条违约责任 6.1假设因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。6.2乙方除自然力（台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等）、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否那么视为乙方违约。6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承当任何损失或责任，乙方保存单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条争议或纠纷处理7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。7.2当事人不愿通过协商、调
28、解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第八条附那么8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。发包方：承包方：年月日年月日甲方：石井街计生办乙方：石井人民医院甲乙双方经过友好协商，在老实、信任、相互合作的根底上，本着以人为本，一生关爱，共同促进计生事业，为广阔育龄妇女提供完善优质的效劳为宗旨，就甲、乙双方正式合作事宜，达成如下合作意向：一、甲方的权利和义务2、甲方负责计生优质效劳卡的信息采集和发放；3、甲方负责计生优质效劳卡内六项免费效劳；4、遵守本
29、合作协议中的各项条款，诚信效劳，群众至上。二、乙方的权利和义务1、乙方对计生优质效劳卡内五项效劳实行八折优惠；2、乙方根据效劳工程要求，负责落实效劳到位；3、乙方根据效劳工程的原那么，负责对效劳的组织和实施；4、乙方为计生优质效劳提供专用诊室，开设绿色通道，张贴就诊指南；5、遵守本合作协议中的各项条款，诚信效劳，群众至上。三、其它1、双方定期交流，互通信息，共同做好此项合作业务的效劳工作。2、在合作过程中，如有违约，违约方负责。3、协议中未及事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效，并遵照执行。甲方负责人：乙方负责人：联系：联系：年月日年月日甲方：_身份证号码：_（以下简称甲方） 乙方：_
