1、大连市住宅室内装饰装修施工合同合同订立原则平等原则:根据中华人民共和国合同法第三条: “合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方 ”的规定,平等原 则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的 前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容:合同当事 人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经 济实力的强弱,其地位都是平等的。合同中的权利义务对等。 当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当; 要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止 平调和无偿调拨。合同当事人必须就合同条款充分协商,取得 一致,合同才能成立。任何一方都不得
2、凌驾于另一方之上,不得 把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签 订合同。自愿原则:订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预 ”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一, 订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容 由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补 充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可 以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决 争议的方式。公平原则:根据中华人民共和国合同法第五条: “当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当 事人之间的权利义务
3、要公平合理具体包括:第一,在订立合同时, 要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确 定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则:根据中华人民共和国合同法第六条: “当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事 人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其 他违背诚实信用的行为。大连市住宅室内装饰装修施工合同发包人: 承包人: 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法 规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装 饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下
4、协议。第1条工程概况1 1 工程地点: 1 2 工程内容:房屋间数 室 厅;总建筑面积 平方米。1 3 承包范围: 1 4 承包方式:双方商定采取下列第 种承包方式:(1)承包人包工包全部材料;(2)承包人包工包部分材料;(3)承包人包工、发包人包料。1 5 开工日期: 年 月 日;竣工日期: 年 月 日;总日历工期(包括法定节假日): 日。第 2 条 合同价款与支付2. 1合同价款:金额(人民币大写): ,Y: 。 22 合同价款采用方式:双方商定本合同价款采用第 种方式确定。( 1 )采用固定价格:固定价格加 包干风险系数计算。包干风险包括 。( 2 )采用可调价格:按照国家有关工程计价规
5、定计算造价, 并按有关规定进行调整和竣工结算。( 3 )成本加酬金: 2. 3 工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程款 即人民币(大写) ,预付款扣回的时间、比例: 。2. 4 工程款(进度款)支付( 1 )工程款支付方式: 2)工程款支付金额和时间:工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款, 应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人 承担违约责任。第 3 条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第 种方式提供:(1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承 包人各一
6、份。(2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包 人各一份(费用包含在合同价款内)。第 4 条 发包人工作41 指派 为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、 登记手续和其他事宜。4 2 装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构 办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协 议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构 或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理 审批手续。4 3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注 意事项。负责协调与周围的邻里关系。4 4 负责清除影响施工的障碍
7、物。对房屋中所滞留的家具、 陈设等采取保护措施。4 5 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行 现场交底。4 6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理 也可委托承包人处理,承担相应的费用。第 5 条 承包人工作51 指派 为承包人驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。5 2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好 各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安 全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。5 3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音, 减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、 住户
8、的关系。5 4 未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆 改原建筑物结构及各种设备管线。5 5 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施 和工程成品进行保护。5 6 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处 理工作。第 6 条 材料供应6 1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准, 有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生 产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料 和设备。6 2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差 异,对工程造成损失,责任由发包方承担。6 3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样 品要求采购工程需
9、要的材料,如不符合质量要求或规格有差异, 应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。第 7 条 安全生产和防火7 1 发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人 民共和国消防法和有关防火设计规范。7 2 发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操 作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故, 发包人应承担由此产生的一切经济损失。7 3 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作 规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用 明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。7 4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法 及有关安全操作规
10、程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引 发的一切经济损失。第 8 条 工程质量及验收8 1 双方约定本工程质量应达到国家质量评定 准(可选择优良或合格)。8 2 优良工程等级增加的经济支出 。8 3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定 的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8 4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收 手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验 收,发包人应予承认。8 5 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接 到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。8 6 装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料 及设备
11、的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第 9 条 工程变更9 1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及 时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变 更价款及工期。9 2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料 的换用,必须经发包人批准。第 10 条 竣工结算10 1 工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣 工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未 有异议,即视为同意。10 2 工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由 发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担 违约责任。第 11 条 工程保修11 1 验收合
12、格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量 保修书。第 12 条 违约责任12 1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违 约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人 元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 支付滞纳金。12 2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人 支付发包人 元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的 。12 3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家 具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。12 4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承 担损失。
13、12 5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修 材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。12 6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成 损失由发包人负责。12 7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办 理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12 8 双方约定其它违约责任: 。第 13 条 争议的解决方式13 1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决; 也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:(1)提交大连仲裁委员会仲裁;(2)依法向工程所在地人民法院起诉。第 14 条 不可抗力14 1 双方关于不可抗力的约定:第 15 条 保险 。第 16 条 合同生效161 合同生效日期: 年 月 日第 17 条 合同份数17 1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数: 。第 18 条 合同备案、鉴证18 1 合同备案、鉴证:发包方: 身份证号: ;承包方: 身份证号: 。第 19 条 其它约定 。承包方(盖章)发包方(盖章):授权代表(签字): 授权代表(签字): 年 月 日 年 月 日签订地点: 签订地点: