建设工程施工合同纠纷疑难问题

1、没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
如果没有约定利息计付标准，而约定了滞纳金计付标准，对于这种情况如何适用？标准是否有限制？可以约定，而且利息与滞纳金可同时约定，且两者标准也没有限制。
只是在对方提出约定标。

2、北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答北京市高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答发文机关:北京市高级人民法院发布日期:2012.08.06生效日期:2012.08.06时效性:现行有效。

3、涉及建设工程领域的法律法规规章庞杂，为了行政管理的需要，出台的规章、规范性文件很多，但不能作为认定合同无效的依据。
而且，司法实务界基本上将法律和行政法规中的强制性规定区分为管理性规范和效力性规范，把管理性规范作为行政管理范畴，不作为认定。

4、2、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（以下简称解释）第一条第（二）项规定的“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义”承揽建设工程（即“挂靠”）具体包括哪些情形?具有下列情形之一的，应当认定。

5、建设工程合同纠纷的责任主体问题一审判实践中存在的问题建设工程合同是中华人民共和国合同法规定的,由承包人进行工程建设而发包人支付价款的一类独立的合同.由于建设工程存在建设周期长资金需求量大的特点,由多家单位联合投资的情况较为普遍.在具体运作过。

6、建设工程施工合同十个疑难复杂法律问题的研判与准确处置主讲人:朱树英一国家工商局和住建部正在修订的新版建设工程施工合同示范文本征求意见稿通用条款的主要内容已经在国内建筑市场上使用12年的1999版建设工程施工合同示范文本,已严重不适应市场的需。

7、关于建设工程施工合同纠纷涉及的几个常见问题关于建设工程施工合同纠纷涉及的几个常见问题时间:20140904 11:39工程施工中容易出现合同纠纷,这些纠纷争议焦点主要突出表现在七个方面:一施工合同的效力问题;二合同无效是否应进行结算;三备案。

8、如果开工通知或开工报告发出后，仍不具备开工条件的，则以开工条件成就时间确定。
没有开工通知或开工报告的，则以实际开工时间确定。
2）由于建设单位拒绝签发开工令造成的施工单位的停工、窝工损失，施工单位可以要求建设单位赔偿。
当然，根据。

9、浙江高院出台关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答新闻发布会发言稿浙江省高级人民法院民事审判第一庭负责人 蒋卫宇2012年4月5日各位记者,朋友们:大家好为指导全省法院依法妥善审理建设工程施工合同纠纷案件,我院制定了关于审理建设。

10、二、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力？发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效；但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管。

11、仲裁是否可以收缴合同无效后的非法所得问：根据司法解释第4条的规定，我们是否可以这样理解：施工合同被认定无效后，人民法院可以凭职权收缴当事人已经取得的非法所得。
而如果是仲裁案件，仲裁委员会则无权收缴。
答：我个人认为。

12、朱树英建设工程施工合同疑难问题的处理建设工程施工合同十个疑难复杂法律问题的研判与准确处置主讲人:朱树英一国家工商局和住建部正在修订的新版建设工程施工合同示范文本征求意见稿通用条款的主要内容已经在国内建筑市场上使用12年的1999版建设工程施。

13、建设工程施工合同纠纷涉及的常见几个法律问题成都精英律师团 都燕果律师建设工程施工合同纠纷涉及的常见几个问题工程建设中发包方与承包方建立起施工合同关系,这种施工合同关系基本的表现形式就是书面的建设工程施工合同及其附件补充协议等.该施工合同以施。

14、建筑工程施工合同法关于建设工程施工合同纠纷涉及的几个常见问题建筑工程施工合同法关于建设工程施工合同纠纷涉及的几个常见问题 工程建设中发包方与承包方建立起施工合同关系,这种施工合同关系基本的表现形式就是书面的建设工程施工合同及其附件补充协议等。

15、四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答发文字号川高法民一20153号生效日。

16、建设工程施工合同纠纷案件常见问题及法律建议建设工程施工合同纠纷案件常见问题及法律建议摘要:最高人民法院 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,针对我国建设工程领域中的大量问题,进行了规定,对我国建设施工合同关系产生了深远的影响。

17、建设工程施工合同十个疑难问题的处理朱树英建设工程施工合同十个疑难复杂法律问题的研判与准确处置主讲人:朱树英一国家工商局和住建部正在修订的新版建设工程施工合同示范文本征求意见稿通用条款的主要内容已经在国内建筑市场上使用12年的1999版建设工。

18、建设工程项目施工合同十个疑难问题处理朱树英建设工程施工合同十个疑难复杂法律问题地研判与准确处置主讲人:朱树英一.国家工商局和住建部正在修订地新版建设工程施工合同示范文本征求意见稿通用条款地主要内容已经在国内建筑市场上使用12年地1999版建。

19、建设工程施工合同案件审判疑难问题研究房地产审判工作坊3建设工程施工合同案件审判疑难问题研究基于500份建设工程施工合同裁判文书的考察 20140923 金陵一木 民一时空 建设工程施工合同案件是民商事案件中专业性较强事实认定较为复杂审理期限。