土建劳务合同范本.docx
- 文档编号:10259030
- 上传时间:2023-05-24
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:23.26KB
土建劳务合同范本.docx
《土建劳务合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土建劳务合同范本.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
土建劳务合同范本
土建劳务合同范本
土建是指一切和水、土、文化有关的基础建设的计划、建造和维修。
土建劳务合同是怎样的呢?
以下是在小编为大家整理的土建劳务合同范文,感谢您的阅读。
土建劳务合同范文1
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律法规,遵循平等互利自愿和诚实信用的原则,现甲、乙双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务承包合同,双方共同遵照执行。
一、工程概况:
工程名称:
华泰豪庭1#、2#楼(高层)
工程地点:
二、工程内容及范围:
1、主体工程施工所有的内容,含一层地面垫层、屋面烟道砌筑、室外台阶、散水坡等零星工程。
主体工程施工所有木工(模板工)、钢筋工、架子工、瓦工、力工的人工费。
乙方配备一名放线员、一名工长、修理工、机械工(搅拌机工)、升降机手、司索工若干名。
2、主体工程的全部脚手架,上料平台、维护脚手架等安装和拆除(有下道工序使用的不负责拆除)。
3、施工承包范围内的材料的卸车(包括钢筋、木方、模板、脚手杆,跳板、工具等零星材料,不含水泥、沙子、红砖)。
4、承包范围内的场地清洁工作由乙方负责,以项目部验收合格为准。
5、施工现场内无零工,如项目部外派另计。
三、合同价款:
建筑面积220元=合同总价款(建筑面积按黑龙江省规定的计算规则为依据)
四、承包日期:
工程日期:
年月日—年月日
五、乙方承包投入人员要求具体标准:
乙方为满足施工要求应配备足够的人力,如乙方人力不能满足施工要求时,甲方临时外雇工,发生费用的2倍从乙方工程款中扣除
六、质量标准:
1、技术要求:
按黑龙江省建筑工程技术操作规程及施工规范和公司的各项规定执行。
2、质量要求:
合格工程
七、考核验收:
本合同甲方要求在五个方面对乙方进行考核后方可结算(工期、质量、安全、文明施工、材料和机具合理使用),考核标准按照本合同的约定内容和甲方制定有关规章制度执行。
验收标准按《建筑工程质量验收标准》执行。
A、安全生产:
乙方应加强安全施工常识培训教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
(签订安全生产责任书)
1、乙方应经常对工人进行治安教育,遵守所居住区的治安管理条例。
如发生治安事件,无论是在工地或工地外,乙方都将承担所发生的全部民事责任和行政处罚。
2、爱护甲方的一草一木,不得随意破坏和更改,定期对宿舍、食堂等进行维护及卫生打扫。
3、甲方对乙方承担的工程要提前进行安全交底,提出明确的安全要求并进行监督检查。
乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。
新入场工人必须经统一安全教育后方可上岗。
对甲方提供的安全生产设施,乙方检查合格方可使用。
施工中乙方如因违反指挥、违反安全操作规程、消防条例和法规等造成的人身伤亡事故、火灾事故等、除扣除工程价款外,由乙方自行负责一切后果。
4、劳动保护用品及防电操作工具由甲方提供。
如:
胶靴、雨衣;安全用品:
安全网、安全帽、安全带,其他劳保用品由乙方负责(手套、口罩等)。
B、施工机具
严格执行华泰豪庭项目部的《机械管理若干规定》。
如:
塔吊、电焊机、手推车等一切机具。
乙方负责小型工具等(工人随身携带的属于小型工具)。
C、工程质量:
坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到合格标准。
造成工程质量的返工或缺陷一切由乙方负责。
D、文明施工:
加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,达到县级安全文明样板工地。
如达不到要求,造成社会影响和罚款,甲方有权在工程款中扣除。
八、合同价款的支付:
1、付款方式:
单体结算(1#、2#楼单算)。
二层以上每完成二层,经验收合格后结算,一次付给人工费总额的80%。
砌筑围护墙、浇筑阳台、飘窗栏板,完成二层结算一次,甲方付给乙方人工费以完成量总额的90%。
主体全部完工后30日内付清全部人工费。
进料口、施工洞口、散水坡由甲方自行完成,甲方从乙方人工费中扣除所用人工费,不影响人工费的结算。
2、奖罚制度:
乙方应按合同约定按时竣工,如提前一天,奖励工程价款的千分之一;如推迟一天,则罚该工程价款的千分之一。
如有不可抗拒的自然灾害,工期续延。
九、双方权利和义务:
甲方权利和义务:
1、向乙方提供具备开工条件的施工场地、临时设施、水准点、座标。
2、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、材料计划供应,计划实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工检查和验收。
3、负责工程测量定位、技术交底、图纸会审、内业编制、原材料取样试化验工作。
4、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产生活临设,工作用水、临时用电及施工场地。
乙方的权利和义务:
1、对本合同承包范围内的工程对甲方负责,组织具有相应资质证书的熟练工人投入生产,应向甲方出具特殊工种生产工作人员的操作证件(并将证件存放于项目部),自觉遵守法律法规及项目部的各项规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工规范有关技术要求及施工组织设计,精心组织施工。
确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划,投入足够的人力、保证工期。
加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场管理,按项目部《施工现场实施细则》及《核算细则》进行管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改返工,工期拖延,安全事故,现场脏、乱、差造成的损失及相关罚款。
3、自觉接受甲方和有关部门的管理、监督和检查,包括接受设备使用情况、材料保管等。
4、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给的机具、周转材料及其他设施,如有丢失或损坏按原价赔偿。
5、将分批进场的工人姓名、工种、身份证号、人数及时报告项目部,以便进行安全教育,防止遗漏,如未能及时上报至项目部,应承担每人每天100元的违约金,直至按合同要求上报至项目部为止。
6、劳务进场后必须佩戴安全上岗证(办证费自理);
7、项目部安排的外用零工必须认真安排,不得以任何影响工期的理由拒绝。
8、每次拨付工程款,乙方应将工人工资表上报项目部,工资表应有工人身份证号、开支工人签名、手印。
9、乙方不负责给甲方提供劳务发票。
十、违约责任:
1、乙方承包的工程项目,不得再行分包。
在施工过程中经检查核验达不到合同的规定,不能保证工程质量和工期,甲方有权终止合同,造成经济损失的,乙方负责赔偿。
2、合同签订后:
不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,如一方不经对方同意,要求解除合同,应赔付对方因此造成的一切经济损失(第一条情况除外)。
3、乙方不履行或不按约定履行合同的义务时,应向甲方支付违约金十万元;乙方并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,乙方延误的工作时间不予顺延。
十一、争议:
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,当事人双方应及时协商,协商不成时可向黑龙江省桦川县法院提起诉讼。
十二、合同有效期:
本合同自双方签字盖章之日生效,至工程合同内容全部竣工失效。
十三、其他:
甲乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。
下列合同附加与本合同具有同等法律效力。
1、安全生产责任书;
2、本合同分数:
正本份;副本份;
3、合同订立地点:
黑龙江省桦川县
甲方(公章):
_________ 乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________ 法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土建劳务合同范文2
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目的基础工程、砌体工程、墙体抹灰、室内垫层和室外散水工程、地砖和面砖粘贴工程分包给乙方施工,为了明确双方职责、权利、义务,确保施工安全、工程质量,加快施工进度,达到协议规定的预期目标,在平等互利的基础上,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程承包内容:
1、土建工程
1)基础工程:
从基坑内余土人工清理、按图纸的混凝土的浇筑及其养护;室内地面找平。
2)混凝土工程:
包括混凝土浇筑前的相关准备工作,结构工程柱,梁,板砼的施工,混凝土浇筑、养护,混凝土缺陷部位的修补等与之相关的一切工作。
3)墙体砌筑工程:
包括砂浆制备、砌块砌筑埋件的设置并且包括设计及规范要求的混凝土及砌块工程。
4)地面工程:
包括细石砼及砂浆找平等
5)抹灰工程:
墙面养护及抹灰。
6)各项工程均包括施工过程中安全文明施工(临边防护、预留洞口封堵、施工现场清理等)、工程质量、施工进度必须满足甲方、建设方及政府相关部门的要求。
施工期间出现返工等问题,经济损失由乙方自行承担(不包括甲方变更)。
第二条工程价款的支付与结算
一、合同价款及结算依据
1、合同价款:
1、本合同承包范围内的所有内容按实际完成的图纸建筑面积承包,综合单价:
元/㎡,(大写:
元整/每平米)。
此单价为结算时的最终单价,不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。
2、甲方安排零工不在合同承包范围内的,统一按元/工计取。
但所有零工安排需有项目部出具的经领导批准确认的相关手续为结算依据,原则为一月一结。
二、付款方式
施工期间、乙方预支生活费,本工程完工后支付总工程款的50%。
剩余工程款于20xx年12月底结清。
第三条工程质量及验收
一、工程质量及安全目标
二、工程主体结构具备验收条件,乙方应参与甲方按国家工程竣工验收有关规定组织有关单位进行工程各分部及主体结构验收,对于验收中提出的属乙方承包范围的修改意见,乙方应按要求修改,并承担由自身原因造成修改费用。
三、每道工序完成后,工作面必须清理干净,混凝土成型后根据湿度情况必须及时浇水养护,养护期符合规范要求。
第四条安全施工
一、乙方必须认真贯彻建管局关于社会治安、劳动保护和安全生产等有关法规、条例和规定,对施工范围内的安全生产和文明施工负责。
二、乙方进场以前必须提供职工花名册,并附所有职工的身份证复印件、并做好相关的职工安全教育。
三、本工程承包价款中已含施工安全费用。
乙方必须切实做好各级各类安全保护工作,由此而发生的一切事故均由乙方自行承担,甲方不再承担任何经济责任。
四、如乙方在施工中管理混乱,质量和安全事故频出,或人员严重不足,又无法满足现场施工人员的要求,即不能再胜任本工程的施工任务,甲方可以终止本协议,对已完成的工程量,经审核后,甲方可以扣除对甲方造成的损失款额后进行支付,乙方必须无条件撤场,如有无理取闹,甲方有权申诉国家相关机关,乙方自行承担由此而衍生的一切责任。
第五条违约责任
一、若工程工程质量达不到本合同约定的合格标准,乙方需整修至合格,如在甲方要求的合理时间内不能按期完工的按合同总价的5%向甲方支付违约金。
二、由于乙方未按协议工期执行,造成延误,则按下列执行:
1、如乙方未能按时竣工,每延误一日历天竣工,则按竣工结算造价的百分之二予以扣罚;同时甲方有权责令乙方退场。
2、为工期的事先及阶段性控制,减少工期风险,当乙方过程工期严重、或多次阶段性滞后,经责令调整仍不能达到合同约定要求,甲方有权削减分包项目或中止合同。
合同中止后无论乙方有何种理由都应无条件立即组织退场,并在壹个月内退场完毕。
所造成的一切损失由乙方自负。
乙方还应按已完成工程总量的10%的工程款作为违约金,赔偿给甲方。
3、乙方被责令退场仍不退场的,除付违约金外,还须支付因未及时退场而给甲方造成的损失费用,此费用以本协议总价的2%按日计算。
4、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
5、双方在履行合同时发生争议,可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。
第六条附则
一、纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,依法向合同履约地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式贰份,双方代表在合同上签字并加盖单位公章后生效。
合同文本
甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力。
三、在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):
_________ 乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________ 法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土建劳务合同范文3
发包方(以下简称甲方)
分包方:
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将总包承建的工程中的劳务工程分包给乙方。
为了明确甲、乙双方权利、义务、责任,结合工程的实际情况,经双方协商一致,达成如下协议:
第一条:
工程概况
第二条:
分包具体工作内容
第三条分包项目及包干单价
3.1乙方劳务分包费用实行包干单价结算,包干单价包括:
人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。
3.2施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人元包干。
3.3基础以上按建筑面积包干,建筑面积为:
暂计m2,包干单价为元/m2,其中基价元/m2,质量元/m2,安全元/m2,工期元/m2,文明施工元/m2,材料节约元/m2。
注:
若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准,则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相应部分价款,不再支付。
第四条有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定
4.1质量:
分包工程质量必须全部合格,质量等级达到,质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。
若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收标准为止,给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担,并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。
4.2分包工程交甲方验收达到质量等级要求后,双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为____年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《重庆市建设工程质量保修证书》内容执行。
4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准,工期由甲方项目工程部经理签发。
若乙方擅自退场、擅自停工(未提前天通知甲方)或延误工期,乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失,并承担违约金元/天。
4.4安全:
严格执行建设部JGJ59—99标准及《重庆市劳动安全条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡等安全事故,各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内,该项指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发。
在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等安全事故,在明确责任基础上,所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担,善后处理工作由甲、乙双方共同办理,乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。
若因乙方的责任造成安全事故的,乙方应承担全部安全事故处理费用,同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。
乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全教育和技术交底,若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。
责任确定的裁定单位:
一般事故为甲方总部安全管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门,并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。
4.4文明施工:
须达到甲方项目工程部规定的标准和要求,此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发,若未达到要求。
4.5材料使用、管理:
由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单,经甲方施工负责人或区段长审签后,乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意浪费(不服从管理,不及时回收,不听安排,盲目施工等)部分的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿,同时甲方有权给予乙方适当的罚款。
4.6乙方进场后,若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使用管理的要求,影响甲方总包工程进行的,甲方有权勒令乙方出场,相关经济责任和损失均由乙方承担。
第五条:
劳务分包费的支付
5.1支付方式:
银行转帐支票
5.2支付程序:
乙方每月XX日按实物完成工作量统计报表报甲方审定,以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件,按所完成实物工作量的%支付分包款,累计付至总分包款的%时暂不支付,余款在建设方及监理验收合格后,办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金(按结算劳务费总额的%)后付给乙方。
质保金于年保修期满后,扣除所发生的质量保修费后支付,保修期从单位工程移交建设方之日起计算。
5.3乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳,并向乙方出具纳税证明。
5.4若因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时,乙方应共同分担由此产生的资金压力,即免除甲方延迟付款的责任。
所余全部分包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。
第六条:
临时设施、水、电由。
第七条:
附则
7.1本合同条款所述的项目管理人员具体名单详见公示于甲方现场项目工程部的管理人员简介。
7.2本合同未尽事宜,双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。
7.3本合同经双方签字盖章后生效,至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。
7.4本合同一式份,甲方持份,乙方持份,每份具有同等法律效力。
第八条:
补充条款
甲方(公章):
_________ 乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________ 法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日 _________年____月____日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土建 劳务 合同范本