土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案63.docx
- 文档编号:11536827
- 上传时间:2023-06-01
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:29.29KB
土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案63.docx
《土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案63.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案63.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案63
土木工程类建设工程法规及相关知识模拟试题与答案63
一、单项选择题
共70题,每题的备选项中,只有1个最符合题意
1.根据法的效力等级,《建设工程质量管理条例》属于。
A.法律
B.部门规章
C.行政法规
D.单行条例
答案:
C
2.乙于2009年10月15日取得一级建造师注册执业证书,注册有效期满后若需继续执业,乙最迟应当在之前申请延续注册。
A.2011年9月15日
B.2011年10月15日
C.2012年9月15日
D.2012年10月15日
答案:
C
3.我国的《宪法》是由制定和修改的,一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。
A.国务院
B.全国人民代表大会
C.人民检察院
D.国家立法机关
答案:
B
4.红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥,甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同,根据我国《合同法》的规定,该钢材购销合同是。
A.有效合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
答案:
D
5.在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥,下列说法中,正确的是。
A.甲某的行为属表见代理,该合同有效
B.甲某的行为属无权代理,该合同无效
C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,该合同才成立
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任
答案:
C
6.关于表见代理的错误说法是。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
答案:
B
7.根据我国《土地管理法》的有关规定,国家征收土地必需按法定程序进行,并根据被征收土地的,按照法定标准给予征地补偿。
A.原用途
B.生产能力
C.经济价值
D.区位
答案:
D
8.甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时,仓库保管员因为工作疏忽多发了2吨水泥给甲施工企业,乙供应商发现后请求甲施工企业返还。
下列表述正确的是。
A.甲施工企业没有过错,无须返还
B.产生侵权之债,甲施工企业应当返还
C.产生不当得利之债,甲施工企业应当返还
D.产生无因管理之债,甲施工企业应当返还
答案:
C
9.某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间,经过多次试验完成了对某施工机械的改造,并准备申请实用新型专利,该项发明创造。
A.不属于职务发明创造,甲有专利申请权
B.属于职务发明创造,专利申请权只能属于施工企业
C.因为甲的发明创造不是在执行单位任务,故不属于职务发明
D.因为甲利用了单位的物质条件,专利权的归属可以与单位协商确定
答案:
D
10.某工程项目标底是900万元人民币,投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。
刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。
则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。
A.700万元
B.800万元
C.900万元
D.1000万元
答案:
B
11.某建设工程项目的工期为28个月,工程合同价为6000万元。
根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定,建设单位开工前应当到位的资金不少于万元。
A.1500
B.1800
C.2000
D.3000
答案:
B
12.王某所签订的下列合同中,不属于我国《合同法》调整范围的是。
A.劳动合同
B.借款合同
C.劳务分包合同
D.房屋租赁合同
答案:
A
13.2009年2月1日,某建设单位领取了施工许可证。
因为某种原因,工程不能按期开工。
根据我国《建筑法》的规定,申请延期应在前进行。
A.2009年3月1日
B.2009年4月1日
C.2009年5月1日
D.2009年8月1日
答案:
C
14.《安全生产法》规定:
“从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
”这项条款明确了安全生产中从业人员的。
A.知情权
B.批评权
C.检举、控告权
D.拒绝权
答案:
D
15.2005年7月22日,某施工现场为了浇筑钻孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。
为了避免有人掉入坑中,在坑边设立了明显的警告标志,然而当晚这些标志被人移走,工人孙某看到坑旁没有了警告标志,感觉缺少了警标后容易呈现安全事故,于是通告了自己宿舍的工友,提醒他们小心。
次日,有工人落入坑中,造成重伤,孙某违背了义务。
A.危险报告的
B.遵守安全生产规章制度的
C.批评和检举、控制的
D.接受安全生产教育培训的
答案:
A
16.建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是。
A.安全生产责任制度
B.群防群治制度
C.安全生产教育培训制度
D.安全生产检查制度
答案:
A
17.掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中呈现的问题,下列中不属于建设单位安全责任的是。
A.向施工单位提供资料的责任
B.审查施工组织设计的责任
C.依法履行合同的责任
D.提供安全生产费用的责任
答案:
B
18.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
此项规定体现了。
A.建设单位的安全责任
B.工程监理单位的安全责任
C.施工单位的安全责任
D.勘察、设计单位的安全责任
答案:
C
19.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》的规定,以下工程项目中,必需实行监理的是。
A.投资额为2500万元的市政工程项目
B.投资额为3500万元的生态环境保护项目
C.建筑面积为3万平方米的商品住宅建设项目
D.投资额为2000万元的***络建设项目
答案:
B
20.甲是一级施工企业,乙是二级施工企业。
两家企业组成联合体投标,参加了资格预审并获通过,后来抉择吸收丙加入联合体。
则下面说法中正确的是。
A.如果丙是一级施工企业,就不用征得招标人同意
B.如果丙也通过了资格预审,就不用征得招标人同意
C.如果丙是三级企业,就不能被吸收进来
D.不管丙属于哪种情况,都必需要征得招标人的同意
答案:
D
21.因为监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工,产生的费用由承担。
A.监理工程师
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
答案:
C
22.某工程竣工验收合格后第11年,部分梁板产生不同程度的断裂,经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计请求,则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修,设计单位承担维修费用
D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用
答案:
B
23.某建筑公司雇用的农民工甲,第一天上班,负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下,安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。
工作中,因为振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄,甲从桥上掉了下来,摔成重伤,则下列说法中不正确的是。
A.如果因为安全设施不合格导致,则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B.因为乙没有告知甲现场存在安全隐患,施工单位要承担责任
C.因为施工单位没有为甲办理工伤保险,施工单位就属于违法
D.对自己企业的从业人员要办理工伤保险,对雇用的农民工不需要办理
答案:
D
24.某大型项目因为未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件未获批准,关于该项目的立项和开工,下列说法中正确的是。
A.可以先批准立项,但建设单位不得开工
B.不得批准立项,建设单位不得开工
C.不得批准立项,但建设单位可以先开工
D.可以先批准立项,建设单位可以先开工
答案:
B
25.某施工企业于2005年3月10日取得安全生产许可证,则该证至到期。
A.2007年3月10日
B.2008年3月10日
C.2009年3月10日
D.2010年3月10日
答案:
B
26.甲公司与乙公司组成联合体投标,则下面说法正确的是。
A.共同投标协议在中标后提交
B.甲公司与乙公司必需是同一专业
C.甲公司与乙公司必需是同一资质等级
D.联合体是以一个投标人的身份投标
答案:
D
27.根据不同的分类标准,建设工程施工合同属于。
A.有名合同,双务合同,有偿合同
B.有名合同,双务合同,不要式合同
C.无名合同,单务合同,要式合同
D.有名合同,单务合同,要式合同
答案:
A
28.某项目2009年5月1日确定了中标人,2009年5月8日发出了中标通知书,2009年5月12日中标人收到了中标通知书,则签订合同的日期应当不迟于。
A.2009年5月16日
B.2009年5月31日
C.2009年6月7日
D.2009年6月11日
答案:
C
29.《标准化法》按照标准的级别不同,把标准分为四项,其中不包括。
A.部门标准
B.国家标准
C.企业标准
D.行业标准
答案:
A
30.对环境保护“三同时”制度,下列说法不正确的是。
A.建设项目需要配套、建设的环境保护设施,必需与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用
B.环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的首要组成部分
C.建设项目的主体工程完工后,需要进行试生产的,其配套建设的环境保护设施可独自运行
D.建设项目竣工后,建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收
答案:
C
31.下列选项中,不能提起行政复议的行为是。
A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级
B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定,并据此对某公司超载车辆进行扣押
C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分
D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准
答案:
C
32.某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收,建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。
按照《建设工程质量管理条例》的规定,该工程电气管线的最低保修期限截止日期是()。
A.2010年3月15日
B.2010年3月31日
C.2012年3月15日
D.2012年3月31日
答案:
A
33.土地使用者经县级以上人民政府依法批准,在缴纳补偿、安置等费用后原始取得或者无偿原始取得的,并没有使用期限的国有土地使用权,指的是。
A.出让土地使用权
B.划拨土地使用权
C.购买土地使用权
D.回收土地使用权
答案:
B
34.甲因不能胜任工作,公司钻研抉择,从2009年8月1日起解除与甲的劳动合同。
根据《中华人民共和国劳动法》的规定,该公司最迟应于前以书面形式通知张某。
A.2009年6月1日
B.2009年6月16日
C.2009年7月2日
D.2009年7月16日
答案:
C
35.某公司因情况紧急,于2009年5月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施,2009年5月3日,法院同意了财产保全申请,并于当天裁定对该批货物进行了扣押。
如果该公司在前未起诉,法院将解除该财产保全。
A.2009年5月22日
B.2009年5月18日
C.2009年5月13日
D.2009年5月12日
答案:
B
36.甲刚满16周岁即被应聘于乙施工单位,下列说法正确的是。
A.甲属于未成年人,签订劳动合同属无效劳动合同
B.因为甲从事临时工作,可以不签劳动合同
C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动
D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动,但必需保证安全
答案:
C
37.甲建筑公司雇佣的4名员工的具体情况见下表,甲建筑公司应当对员工定期进行健康检查。
姓名
性别
年龄/周岁
身体状况
工作性质
备注
甲
男
17
良好
无职业危害
乙
男
20
良好
无职业危害
丙
女
28
良好
无职业危害
怀孕5个月
丁
女
29
良好
无职业危害
哺乳8个月婴儿
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
答案:
A
38.对下列纠纷的解决,适用于《中华人民共和国合同法》的是。
A.甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷
B.乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷
C.甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷
D.甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷
答案:
D
39.《中华人民共和国合同法》规定:
“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方。
”体现了合同法中的。
A.自愿原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.平等原则
答案:
D
40.在下列担保方式中,不转移对担保财产占有的是。
A.定金
B.质押
C.抵押
D.留置
答案:
C
41.某工程施工合同履行过程中,经建设单位同意,总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。
就分包工程的施工而言,下列说法正确的是。
A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B.应由总承包单位对建设单位承担责任
C.应由分包单位对建设单位承担责任
D.由建设单位自行承担责任
答案:
A
42.要约可以以书面形式、口头对话形式作出,以下关于要约生效的表述中,正确的是。
A.口头形式的要约自受要约人了解要约内容时产生效力
B.书面形式的要约自发出时产生效力
C.要约到达受要约人时生效
D.当数据电文进入收件人任何系统的到达时间,该要约产生效力
答案:
C
43.2008年6月8日,某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约,想要购买水泥厂的水泥100吨。
要约中请求水泥厂在2008年6月12日之前作出答复,然而,水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2008年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。
以下关于该承诺效力的说法中正确的是。
A.该项目经理收到该回复后合同生效
B.该迟到的承诺是否有效,由该项目经理与水泥厂商议
C.如果该项目经理不想买水泥了,可以不用通知水泥厂
D.如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力,就要及时通知水泥厂
答案:
D
44.某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。
在招标过程中,甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标,并与该地税局签订工程承包合同。
之后不久,此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。
对本案表述不正确的是。
A.地税局与甲公司签订的承包合同无效
B.甲公司应承担违约责任
C.甲公司应承担缔约过失责任
D.甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定
答案:
B
45.合同当事人双方自订立合同起,直到合同的履行、变更转让和产生争议时对纠纷的解决,都应当依据合同履行的原则,按照《中华人民共和国合同法》的规定,根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务,体现了合同履行的。
A.全面、适当履行的原则
B.遵循诚实信用的原则
C.公平合理、促进合同履行的原则
D.当事人一方不得擅自变更合同的原则
答案:
C
46.某承包人委托某进出口代理商进口成套设备,该代理商依约以自己名义与境外设备供应商订立进口合同,该合同双方约定该供应商将设备运至项目现场,接受人为该承包人,则此合同履行的主体是。
A.债务人向债权人履行合同
B.当事人约定由债务人向第三人履行债务
C.约定代为履行债务的第三人不履行责任,由第三人承担
D.债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定,应当向债权人承担违约责任
答案:
B
47.2008年底,某发包人与某施工承包人签订施工承包合同,约定施工到月底结付当月工程进度款,承包人计划2009年5月完成的当月工程量,约为1200万元,此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所,发包人已严重资不抵债,2009年5月3日,承包人向发包人发出书面通知:
“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足,本公司抉择暂时停工本工程施工,并愿意与贵公司协商解决后续事宜。
”承包人的行为属于行使。
A.同时履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.撤销权
答案:
C
48.某工程施工过程中发现设计图纸有较严重的错误,设计单位花了较长时间修改设计。
在此期间,施工单位机械闲置和人员窝工损失3万元。
另外,图纸延误造成施工单位竣工工期延误20天,合同规定的误期损害赔偿金为2500元/天。
对此,。
A.施工单位应向建设单位承担误期损害赔偿金5万元
B.建设单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元
C.设计单位向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元
D.设计单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元和误期损害赔偿金5万元
答案:
B
49.经建设单位的同意,甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同,合同约定:
乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作,甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务,因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。
根据我国《合同法》规定,此分包合同()。
A.合法有效
B.因损害社会公共利益而无效
C.因显失公平而可撤销
D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
答案:
D
50.施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同,钢材经销商乙因为不了解施工企业的内部规定,因而并不知甲超出公司章程的规定权限。
则该买卖合同。
A.有效
B.无效
C.可撤销
D.效力待定
答案:
A
51.建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点,后双方对此没有达成补充协议,也不能依其他方法确定。
则供货商备齐钢材后,。
A.可通知建设单位自提
B.应将钢材送到施工现场
C.应将钢材送到建设单位的仓库
D.应将钢材送到建设单位的办公所在地
答案:
A
52.民事责任的承担方式中不包括。
A.恢复原状
B.消除危险
C.赔礼道歉
D.没收财产
答案:
D
53.甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同,由乙建筑工程公司承建甲房地产开发公司开发的一栋高级公寓工程。
合同约定了具体的工程进度请求,甲房地产开发公司按照工程进度支付工程款。
在履行合同过程中,因为施工技术落后,乙建筑工程公司没有在合同约定的期限内完成相应的第一期工程,甲房地产开发公司因而拒绝向乙建筑工程公司全额支付约定的工程款的法律根据是行使。
A.同时履行抗辩权
B.不安抗辩权
C.先履行抗辩权
D.后履行抗辩权
答案:
C
54.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的,债权人有权自主债务履行期届满之日起到规定时间内请求保证人承担保证责任,规定时间一般为个月。
A.3
B.5
C.6
D.8
答案:
C
55.建设单位以工程质量不合格为由,拒绝支付工程款,施工单位诉至人民法院。
向人民法院提交的下列资料不属于证据的是。
A.工程质量检测机构出具的鉴定报告
B.建设单位职工的书面证明材料
C.建设单位与施工单位签订的施工合同
D.建设单位提交的答辩状
答案:
D
56.下列建设工程施工合同情况中,不属于无效合同情形的是。
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
C.建筑工程必需进行招标而未招标或者中标无效的
D.承揽全部劳务作业的劳务分包合同
答案:
D
57.甲公司与乙公司同时签订了两个合同,第一个合同是材料采购合同,合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料,乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。
第二个合同是劳务合同,合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务,甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。
如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款,则。
A.甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
B.甲公司可以追究乙公司的违约责任,然而应当继续向乙公司支付劳务款
C.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
D.甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
答案:
B
58.当事人一方将必定种类和数量的货币所有权转移给对方,对方于必定期限返还同种类、同数额货币的合同,指的是。
A.买卖合同
B.赠与合同
C.租赁合同
D.借款合同
答案:
D
59.甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同,约定2008年5月1日前交货。
乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同,请求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。
后来因为原材料紧张,丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。
乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。
2008年5月11日,货物在运输途中因不可抗力灭失。
关于本案的违约责任,下列表述中正确的是。
A.因为产生不可抗力,乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B.甲施工企业只能请求乙供应商承担违约责任
C.甲施工企业可以请求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D.因为是丙水泥厂迟延交货造成的,乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
答案:
B
60.甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押,其中,乙的抵押没有登记。
后来因为不能按时偿还债务,房产被拍卖,共收入15万元,则。
A.按照乙、丙、丁平均分配这笔收入
B.按照乙无权分配,丙和丁平均分配这笔收入
C.按照乙无权分配,丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入
D.按照乙无权分配,丙和丁按照债权比例分配这笔收入
答案:
C
61.工程保险中属于强制保险的是。
A.安装工程一切险
B.执业责任险
C.建筑工程一切险
D.意外伤害险
答案:
D
62.为了保证案件的公正审判而请求与案件有必定利害瓜葛的审判人员或其他有关人员,不得参与本案的审理流动或诉讼流动,这体现了。
A.合议制度
B.公开审判制度
C.回避制度
D.两审终审制度
答案:
C
63.甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同,合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法,若甲乙公司就工程款支付产生争议,甲公司起诉至人民法院,请求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息,人民法院应。
A.对该诉讼请求予以支持
B.对该诉讼请求不予支持
C.对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持
D.对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持
答案:
C
64.某施工企业于2008年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。
双方经协商,于2008年3月20日提请有关部门进行质量鉴定,鉴定部门于2008年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。
则该工程的实际竣工日期应为。
A.2008年3月5日
B.2008年3月12日
C.2008年3月20日
D.2008年4月10日
答案:
A
65.施工人员对涉及结构安全的试块、试件和有关材料应当在的监督下现场取样并送检。
A.设计单位
B.工程质量监督机构
C.监理单位
D.施工企业质量管理部门
答案:
C
66.某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业,双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。
后因工程质量问题产生纠纷,则建设单位可以向该市人民法院提起诉讼。
A.A区或B区
B.B区或C
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土木工程 建设 工程 法规 相关 知识 模拟 试题 答案 63