合同法小品工作范文.docx
- 文档编号:14634494
- 上传时间:2023-06-25
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:29.10KB
合同法小品工作范文.docx
《合同法小品工作范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合同法小品工作范文.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
合同法小品工作范文
合同法小品
篇一:
合同法签订小品表演稿件
职业合同签订
开场
背景:
春运期间,各地农名工纷纷涌入城市寻求工作,某某公司需要几名工作人员,农民工X就是其中之一。
公司老板:
我们公司最近业务量大增,急需各项人才。
你快点去落实一下。
秘书:
老板,我一定会不辱使命的。
第一幕
背景:
秘书X某在农民工聚集地找到了需要的人,农民工X就是其中之一,他们第一天就忙上开工了,连喘口气的机会都没有给。
秘书:
你们要好好干,干完一天就有一天的工资领,不好好干,饭也没有的。
农民工(弯着背状态):
X大哥,我们都会好好干的,我们都要养家糊口,家里就靠这点钱过活了,我们饭不吃也要把活干好的。
秘书:
这样就好,你们好好做,利人利己,我能升职,你们也有钱拿。
农民工:
X大哥,放心吧,都交给我们好了。
第二幕
背景:
某某公司老板和秘书之间的一段隐秘的谈话,涉及公司内部秘密。
老板(手指夹枝烟,慢悠悠的吸):
这批农民工没问题吧,不要又给我弄出什么乱子来。
秘书:
老板,则么会呢,我办事,您尽管放心,我会为了我们公司办妥一切事的。
老板:
这样最好的办法就是。
。
秘书(抢答的):
不签农民工劳务合同。
。
老板(窃笑状):
在我身边越来越会做事了,不错啊,年底加薪。
秘书(恭维状):
谢谢老板褒奖。
第三幕
背景:
该农民工X因工受伤,有一大笔医药费要付,医药费的三分之一都是工友凑得,他想到公司去要工资并报销医药费。
农民工(气势强):
X大哥,你看我因为工作都受伤了,公司能不能照顾下。
。
秘书(谄笑状):
工资给你,你要不要。
农民工:
工资当然要的。
。
秘书:
那你拿了工资就可以离开这里了。
农民工:
那我的医药费呢。
。
秘书(鄙视状):
还要医药费,我看你是连工资也不想要了吧。
农民工(哀求状):
大哥,你看我们也不容易啊,要照顾家里的一帮老小,这次我受伤了,家里又不知道是什么情况了,就求求大哥你了。
秘书:
跟我说没用,把他赶出去。
把工资结算给了农民工X,然后一伙人把他拉出去了,他眼中是无尽的愤懑。
结局
背景:
农民工X一直呆在某某公司的大门口,希望能要到自己的医药费,有一位律师X遇见他,看到他衣服破破烂烂的样子,以为被抢劫了,所以同情的关心了一下他,然后才知道农民工X的遭遇,听了也是愤愤不平,不过他发现一个最大的问题,那就是他们没有签过农民工劳务合同,即使某某公司再则么做事,也没有证据说明它的罪行。
这位律师帮这位农民工报了案,农民工配合公安局的调查,终于将某某公司的违法行为公之于众,并为多名农民工讨回了公道。
篇二:
凉亭小品制作及安装合同
编号:
凉亭小品制作及安装合同
项目名称:
创智广场凉亭小品工程项目地点:
洛阳经济技术开发区
发包方(甲方):
洛阳经济技术开发区管理委员会承包方(乙方):
洛阳罗克文化传播有限公司
签订日期:
年月日
凉亭小品制作及安装合同
发包方(甲方):
洛阳经济技术开发区管理委员会承包方(乙方):
洛阳罗克文化传播有限公司根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,双方在平等自愿、等价有偿、诚实信用的基础上,经友好协商一致,甲方委托乙方制作及安装开发区创智广场凉亭小品工程事宜(下称“本项目”),特签订本合同,以资信守。
第一条项目概况
、项目名称:
、项目地点:
第二条承包范围
、乙方必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成整个凉亭项目的整体制作、安装、定位。
、制作内容:
、制作要求及材料:
第三条承包方式及结算方法
、乙方按本合同约定的标准,以包工包料、包税金、包制作、包安装、包运输、包质量、包工期、包通过验收、包风险、包售后服务等承包方式,按照甲方确认的图纸、材料,承接本项目的制作及安装。
、结算方法:
按合同价进行结算。
第四条制作及安装的时间
、本合同签订后,乙方根据甲方要求的时间安排进行凉亭制作及安装,总工期为60天(包括通过本合同约定的全部验收所需时间),具体开工时间以甲方发出的书面通知确定的时间为准。
、安装过程中如遇不可抗力因素或甲方不能及时交出安装场地、或场地不符合安装要求而须顺延工期的,经甲、乙双方签证认可后调整,并确定竣工日期。
、安装地点为本合同履行地。
第五条验收标准及验收方式
、按国家及省、市的有关规定执行。
、根据双方审定的制作方法和制作材料、制作内容进行验收,规格应与本合同的约定所列一致。
、项目完工后从乙方书面通知送达至甲方之日起,甲方在五个工作日内组织验收。
第六条合同总价款及付款方式
(一)合同总价款
、本合同总价款为人民币。
本合同价为包干价格,已包含了人工费、材料费、制作费、安装费、运输费、税费、利润等全部费用,除本合同另有约定外,合同履行期间不再因生产要素、市场价格等因素而作任何调整。
(二)付款方式
、本合同签订后,甲方按所需要的凉亭制作数量质量及交货时间向乙方发出书面通知,乙方按图纸要求进行制作。
、凉亭小稿制作完毕,乙方应通知甲方有关人员进行评审,评审通过后由乙方进行凉亭制作。
、凉亭安装完毕,经甲乙双方检验合格并办妥所有验收、移交及结算手续后,甲方向乙方支付至合同价款的95%;
、余款作为保修金,甲方在保修期满后组织复检,复检合格并在办理保修终结手续(按合同约定扣除保修期内应由乙方支付的各类款项)后无息向乙方一次性结清。
第七条双方义务
(一)甲方义务
、清理安装现场,供乙方进行安装(施工期间所使用的水、电费用由乙方承担)。
、协调乙方与其他施工单位的关系。
、甲方委派_____作为本项目的代表,对本项目的进度、质量等进行监督;督促乙方按约定制作、安装和整理提供各项技术资料;负责解决制作、安装过程中出现的需要甲方协调的问题和办理验收等手续。
、甲方若确需变更设计时,应书面通知乙方。
(二)乙方义务
、在制作前将各主要材料样板及材料合格证书、质量检验证书等资料送甲方审查,由甲方代表持样材与材料进行对照并认可后予以签字确认。
凉亭小稿制作完毕,应通知甲方进行评审,评审合格方可进行制作。
、制作、安装期间必须落实各项防火及安全生产措施,并遵守有关国家/省/市关于消防、安全、施工等各项操作规范规程,并遵守甲方场地管理的规定。
乙方在制作、安装期间造成人身及财产损害的,由乙方自行承担一切法律责任。
、本项目验收前,乙方负责场地清理、成品的清洁和成品的保护。
最终验收通过后,乙方人员必须在三天内撤离。
、乙方应当以自己的设备、技术和劳力,完成凉亭产品。
未经甲方书面同意,不得将其承揽的凉亭工作全部或部分交由第三人完成。
第八条知识产权
、除本合同另有约定外,乙方完成的凉亭作品的著作权归甲方享有。
未经甲方许可,乙方不得擅自保留或以复制、摄制、电视、录像等方式使用或向第三人提
供副本使用。
、乙方制作的凉亭作品如侵犯他人的合法权利,由乙方自行承担责任,如给甲方造成损失的,应当赔偿甲方的损失,但由甲方提供设计方案的情形除外。
第九条保修条款
、保修期为年,自本项目通过合同约定的全部验收并移交甲方之日起计。
保修期内乙方对产品进行免费维修及更换(因不正当使用、不可抗力、甲方人为破坏除外)。
乙方必须在接到甲方的书面通知后的两天内免费进行维修、更换。
否则,甲方可另派人维修、更换,费用由乙方负担(从保修金中扣除,不足部分由乙方补交)。
、保修期满后乙方的维修服务只收工本费。
第十条违约责任
、乙方制作的凉亭的制作材料、制作内容、制作方法、规格与合同约定不符的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方承担合同总价款20%的违约金,并返还甲方已支付的全部款项,承担因此而造成甲方的全部损失;若甲方同意乙方继续履行合同的,乙方应在甲方指定的期限内无偿进行更换、整改直至通过验收(否则甲方可立即解除合同),因此造成逾期交货或逾期通过验收的,按本条相关条款处理。
、若乙方全面实际履行义务甲方应及时支付工程款项。
、若乙方未能按本合同约定或甲方书面通知要求的时间完成制作或安装或通过验收的,每逾期一日按合同预算总价款的1‰向甲方支付违约金。
逾期超过十五日,甲方有权解除合同,乙方应向甲方承担合同总价款20%的违约金,并返还甲方已支付的全部款项,承担因此而造成甲方的全部损失。
、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金等,甲方有权在应付未付款中扣除,违约金、赔偿金等不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
验收结算时若有甲方实际支付的金额(含定金、预付款)超出结算应支付金额的,乙方应在甲方书面通知后两日内返还。
篇三:
小品一份合同书
小品:
一份合同书(酒店)
酒店真实案例展演一份合同书
时间:
当代某一天早上。
地点:
竹山宾馆经理办公室。
人物:
黄经理——竹山宾馆经理
小琴——竹山宾馆客房部领班、刘先生——广东客商、李蔓——宾馆客房部服务员
场景:
舞台一侧放着一个屏风,上写着“宾至如归”四个大舞台上放着一张办公桌,一部电话,开水瓶,茶杯,几把椅子。
[黄经理正在办公,小琴手拿一份文件上场。
小琴:
黄经理,我们刚收拾8015号房间的时候,在枕头
下面发现一个钱包和一份合同。
这可能是刚刚退房的那个客人走的急忘了拿了。
黄经理:
来,拿过来我看看。
(看钱包)这钱包里的钱没有人动过吧
小琴:
经理,您放心,我们不会随便动客人的东西,我们将严格按照宾馆的规章制度,为客人妥善保管好遗失物品。
黄经理:
做的好,这才能体现我们竹山宾馆员工的素质。
(拿合同书看)哎呀!
这可是一份重要的合同呀。
小琴:
既然很重要,那位客人一定会回来拿的。
黄经理:
不行,我们应该尽快把包还给客人。
小琴:
我们怎么才能找到那位客人呢?
黄经理:
我先打个电话问问总台。
(打电话)喂!
前台吗?
我是黄经理。
您帮我咨询一下8015号房间的客人退房后去哪里了?
恩!
我等你!
什么?
去官渡。
哦!
小琴:
我想起来了,我好象也听那位的客人说过,今天要到官渡去签一份很重要的合同。
黄经理:
那肯定就是这份合同,我们想办法马上还给他。
小琴:
黄经理,那位客人是半个小时前退的房,我们去哪里找他呀?
黄经理:
我估计那位客人可能会到车站里坐车。
小琴呀!
您
赶快拿着这包去车站,找到那位客人把包还给他
小琴:
好的,我现在就去。
(拿手提包下场)(李曼带领刘先生上场。
)
刘先生:
有没有搞错呀!
我的合同和钱包明明是放在你
们宾馆里怎么会没看见呢?
李曼:
刘先生,我们真的不知道您的手提包呀!
再说了。
顾客遗失物品登记表里没有你丢的东西记录呀。
刘先生:
没有记录?
那一定是被你们宾馆的服务员拿走啦!
黄经理:
李曼,这是怎么回事?
李曼:
黄经理,这位刘先生说是他的钱包和合同在我们宾
馆弄丢了,可是我在顾客遗失物品登记表里没有查到相关的记录,所以……
黄经理:
是这样,你先下去吧,这里交给我来处理!
(倒杯水给刘先生)来,先喝杯水。
刘先生:
(激动地)我的合同都弄丢了,我还喝什么喝?
黄经理:
刘先生,您别急,先喝口水。
然后把您丢东西的经过说一下,我再想办法帮你找。
刘先生:
经理呀!
情况是这样的。
我是从广东来竹山签合同的啦。
我听说竹山宾馆的服务挺不错,所以我就住进你们宾馆啦!
黄经理:
谢谢您对宾馆的惠顾。
刘先生:
你们宾馆的服务确实不错,可是我合同却在你们宾馆给弄丢了。
黄经理:
那您把具体情况跟我说一下。
刘先生:
我今天早上退了房去车站坐车,就在客车刚要走时候我才发现我的合同和钱包放在房间的枕头下面忘了拿啦!
黄经理:
请问您是住哪个房间?
刘先生:
我住的是8015房。
黄经理:
哦!
是8015房呀!
那除了合同,您的钱包里有些什么物品?
刘先生:
我的钱包里面有八钱块钱和三张信用卡。
黄经理:
哦!
这就对了,您的合同和钱包确实忘在我们宾馆里了。
不过打听到你要去官渡,就派人给你送到车站去了呀!
刘先生:
给我送到车站?
我没有看到呀!
黄经理:
没有看到?
这怎么回事?
刘先生:
经理,该不是服务员把合同和钱包拿回家了吧!
黄经理:
您放心,我们宾馆的服务员是不会的。
(电话响起)哦!
小琴呀!
到官渡车已经走了,您现在马上回来,恩!
刘先生:
什么?
到官渡的班车已经走了?
黄经理:
是呀!
刚刚走的呀!
怎么了?
刘经理:
这下误事了。
黄经理:
刘先生,别急,到官渡的车多的是,下午还有好几班的。
刘先生:
不行啦,下午去就晚啦!
(沮丧地)你不知道,这可是个几千万元的大项目。
为了拿到这个项目,我已经投入了好几百万块啦!
客户让我今天下午两点钟以前到官渡签这份合同,如果去晚了,这合同肯定签不了啦!
黄经理:
刘先生,您别急,我有个朋友是开车的,我让他送你过去。
刘先生:
那真是太好啦!
黄经理:
您稍等,我打个电话。
(打电话)老田,你的在家没有呀?
什么?
没有?
去给老丈人做寿,哦!
没什么?
随便问问!
刘先生:
没联系到吧!
这可怎么办呀?
黄经理:
刘先生,您别急,我还是让我们宾馆的车送您过去
吧!
刘先生:
真的吗?
那真是太感谢你啦!
黄经理:
不用谢!
(打电话)李蔓你进来一下。
李曼:
经理,有方面吩咐吗?
黄经理:
你通知小任师傅把车开到宾馆来。
李曼:
宾馆的车已经到十堰接货去了。
黄经理:
接什么货?
李蔓:
是晚上宴会要用的。
黄经理:
你跟他说,接货的事我来想办法,让他马上回来。
李蔓:
好的,我现在就去。
黄经理:
刘先生,您先喝口水,车马上就到。
[小琴手拿合同上场。
小琴:
黄经理,我回来了!
黄经理:
小琴,你回来的正好,你快把手提包还给刘先生小琴:
(刘先生接手提包)您清点一下里面的东西少了没有?
刘先生:
没有少!
没有少!
(从包里拿出钱给经理)经理,这是五千块钱,一点小意思请你收下啦!
黄经理:
您的钱我们不能收,帮你保管遗失物品是我们的职责!
刘先生:
经理,给点面子,这点小意思你一定要收下啦!
黄经理:
刘先生,您的好意我们心领了,可是这钱我们
篇四:
20XX公司小品编排协议
协议书
甲方:
乙方:
北京夏宇阳光文化传媒有限公司
一、活动概述甲乙双方经过友好协商,就乙方小品编排一事达成如下协议,并资共同遵守。
活动名称:
小品剧本及指导
培训地点:
甲方自行安排
二、活动费用及付款方式
1.活动费用:
小品剧本制作费用___4000__元,免费送三次现场指导,另加时间400元/小时
2.付款约定:
采用两次支付方式。
第一次付款,请甲方于签订合同后支付本次合同费用总额的50%,即人民币__贰仟元__整(RMB__20XX_元),乙方开出相应收据或发票.第二次付款,请甲方于最后一次编排检查时支付本次合同费用总额的50%,即人民币___贰仟元__整(RMB__20XX_元_元),乙方开出相应收据或发票.
3.支付方式:
现金或支票或者对公转账(税前价),若需发票请附加8%税点
三、双方责任与义务
1.甲方责任与义务
1)甲方提供公司资料素材等,供乙方小品剧本编写
2)甲方在小品剧本确定好后不在变动,以免影响老师整体编排指导进度。
3)甲方在排练期间必须保证每次参加排练的人员都到齐,不耽误小品编排进度。
4)甲方在排练期前要提前与老师约定好上课时间,在老师指导完后,可以自行在排练。
2.乙方责任与义务
1)小品剧本整体风格等方面根据贵公司要求提供小品提纲方案。
2)老师在合同签订后根据甲方情况,一周内完成小品剧本,供甲方使用并且辅助乙方挑选合适演出人员
3)在甲方人员确定后,乙方负责编排指导。
四、违约责任
1)如因不能预见,对其发生及其后果不能避免并不能克服的不可抗力事件(如:
水灾、火灾、地震等自然灾害)造成活动未能如期举行的,甲乙双方应协商解决本协议是否继续履行、延期履行或终止履行,甲乙双方对此互不承担任何违约责任。
2)在合同生效期间内,双方不得擅自单方违约,否则,一方可向违约一方追究
与本次活动费用总额等同的资金进行经济损失的赔偿。
五、其他条款
本合同未尽事宜,双方应协商解决,并另行签订合同附件,合同附件一经双方签字,即成为本合同不可分割的部分,并与本合同具有同等效力。
本合同壹式两份,经双方签字并盖章后生效,双方各执贰份,具有同等效力。
甲方:
乙方:
北京夏宇阳光文化传媒有限公司(盖章)(盖章)
授权代表:
授权代表:
日期:
20XX年月日日期:
20XX年月日
篇五:
苯板小品制作施工合同20XX年
景观小品制作承包合同
发包方:
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程实际情况,经双方友好协商,签订本合同,双方共同遵守。
第一条承包概况
1.承包名称:
2.承包地点:
3.工作内容:
景观小品制作(包工、包料),制作内容详见甲方审定的设计图。
第二条工期
本工程工期为天,至年月日结束。
第三条承包合同价款及支付方式
1.本工程造价人民币壹元整(¥元),乙方要向甲方提供正规合法全额发票,税金由乙方支付。
2.合同签订后,甲方应支付乙方承包总价款。
工
程完成到一半,经甲方验收合格再支付工程总价款的40%即,工程全部完成并经甲方验收合格后支付除总价
款5%质保金外的全部余款,1年后作品无质量问题,一次性支付剩余5%质保金。
第四条其它要求
1.乙方进场材料必须经甲方审定,进行材料预检,符合要求方可使用。
(雕刻使用苯板标准:
B1级阻燃苯板,20公斤/立方米)
2.乙方必须保证现场制作区环境卫生,及时清理各种废弃物,施工完毕后,将场地完好整洁地交还甲方。
3.乙方要严格管理本方施工人员,做好进场教育工作,在指定工作区域内施工。
第五条双方的责任
(一)甲方责任:
1.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划;
2.按合同规定按时付款。
(二)乙方责任:
1.按甲方设计的施工图和材料质量要求,结合有关规范组织施工;
2.接受、服从甲方的监督、管理及指导工作,每件作品开工前均需深化设计,由甲方审定后方可开工。
3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期
完工,施工过程中出现一切财产及人身安全事故均由乙方承担,甲方概不负责;
4.负责施工中的成品保护;
5.标准要高,特别是人物表情、动作,避免粗胖、笨重感;
6.以图片提供的资料为模板,参照制作方案要求,随时提出制作意见,达到作品最佳效果。
第八条违约责任
(一)甲方违约责任:
甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:
乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第九条争议解决方式
在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。
协商无果,可向甲方所在地人民法院起诉。
第十条其它
1.本合同经双方签字盖章后生效
2.本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,均具同等法律效力。
甲方:
乙方:
签字(章):
签字(章):
电话:
开户银行:
账号:
日期:
年月日电话:
开户银行:
账号:
日期:
年月日
篇六:
金融法规小品
建设银行漳州分行借款合同纠纷案
旁白:
20XX年7月22日,建设银行漳州分行向福建某陶瓷有限公司发放贷款100万元。
借款期限届满后,福建某陶瓷有限公司没有偿还本金或利息,以江西某陶瓷有限公司厂房等固定资产及土地使用权为担保借款的也没有履行合同义务。
为此,建设银行遂于20XX年5月8日向漳州市中级人民法院提起诉讼。
【简要案情,人物】
原告(建设银行漳州分行)原告辩方律师法官第一被告(福建某陶瓷有限公司)第一被告辩方律师第二被告(江西某陶瓷有限公司)第二被告辩方律师
原告辩方律师:
法官阁下您好,各位观众大家好我是原告辩方律师XXX,请问第一被告,是否在20XX年7月22日,向我方建设银行漳州分行借出贷款100万元,与第一被告签定了一分100万元的借款合同,借款期限一年,利息按月息千分之二十四计算,并且以第二被告江西某陶瓷有限公司用厂房等固定资产及土地使用权为第一被告提供担保,并与原告签订了贷款抵押协议。
但是在借款期满之日,第一被告没有依约偿还本金和利息,第二被告也没有依约履行担保义务?
第一被告:
是,我公司的确在20XX年以第二被告厂房等固定资产及土地使用权为担保借款,期满没有履行合同义务。
原告辩方律师:
基于第一第二被告没有履行合同义务,为此,原告特向法院起诉,请求两被告立即连带偿还原告本金、利息共万元。
法官:
第一第二被告是否还有异议?
第一被告辩方律师:
法官阁下,各位观众我是被告辩方律师XXX我当事人承认借款事实,愿意尽力归还。
第二被告辩方律师:
反对。
启禀法官阁下各位观众我是被告辩方律师XXX,由于合同上只注明以我方厂房等固定资产及土地使用权为担保借款,而用于抵押的厂房未办理房屋产权证书,土地使用权没有办理抵押登记,抵押协议无效,为此,我方提出不应当承担连带清偿责任。
原告辩方律师:
请问第二被告,是不是在在同一时期以同一土地使用权多次向多家金融机构办理抵押担保贷款。
第二被告:
我是同一时期向多家金融机构办理抵押担保贷款。
但是。
。
。
:
第二被告,你只要回答我是还是不是。
第二被告辩方律师:
反对,反对辩方律师恐吓我当事人原告方律师:
我只是问他是还是不是
法官:
反对无效
第二被告:
是。
法官:
请原告律师做结案陈词
原告方律师:
第一被告欠款是不争的事实,无须赘述。
第二被告为第一被告提供抵押担保,无论该担保是否有效,依据《中华人民共和国民法通则》第六十一条第一款、《中华人民共和国经济合同法》第十六条第一款、《中华人民共和国担保法》第五条第二款规定,第二被告具有重大过失,应当承担民事赔偿责任。
并且根据本代理人调查,第二被告在同一时期以同一土地使用权多次向多家金融机构办理抵押担保贷款(法庭可以到市房屋交易中心去核实),明显属于欺诈行为,应当承担全部民事赔偿责任。
【法院判决】
漳州市中级人民法院经审理认为,原告和第一被告签订的借款合同有效,应受法律保护。
第二被告在厂房等固定资产没有办理所有权证的情况下,与原告签订抵押担保协议,致使无法办理抵押登记,对给原告造成的损失,应当承担主要赔偿责任。
原告签订抵押合同后,在第二被告没有提供房屋所有权证办理抵押登记的情况下,仓促支付借款,对借款无法按时收回造成的损失应负一定责任,遂于20XX年10月21日作出以下判决:
一、第一被告在本判决生效后十日内一次性归还原告借款本金及利息万元。
二、第二被告对原告无法收回的贷款本息万元承担70%的赔偿责任。
退庭。
篇七:
银行小品(优秀员工)
银行小品(优秀员工)
场景:
自助银行营业厅、取款机、办公桌、椅子
人物:
曾
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同法 小品 工作 范文