水利水电工程练习16.docx

水利水电工程练习16.docx

《水利水电工程练习16.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水利水电工程练习16.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

水利水电工程练习16

水利水电工程练习题（1689）答案见最后

多选题

1、下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。

A．对该办公楼的施工质量负责

B．建立健全施工质量管理制度

C．做好隐蔽工程的质量检查和记录

D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检

E．审查乙公司的质量管理体系

简答题

2、某工程建设项目，业主与施工单位签订了施工合同，其中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的60%结算支付。

业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同。

合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和1万元以内的单项费用索赔。

工程按图2-2网络计划进行，其关键线路为A-E-H-I-J。

在计划执行过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工（同一工作由不同原因引起的停工时间，都不在同一时间）：

1．因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。

2．因机械发生故障检修，使F延误2天，G延误2天。

3．因业主要求设计变更，使F延误3天。

4．因公网停电，使F延误1天，I延误1天。

施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：

1．工期顺延

E停工5天，F停工4天，C停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。

2．经济损失索赔

（1）机械设备窝工费

E工序吊车：

（3+2）×240元＝1200元

F工序搅拌机：

（3+1）×70元＝280元

G工序小机械：

（2+2）×55元＝220元

H工序搅拌机：

3×70元＝210元

合计机械费为1910元。

（2）人工窝工费：

E工序：

5×30×28元＝4200元

F工序：

4×35×28元＝3920元

G工序：

4×15×28元＝1680元

H工序：

3×35×28元＝2940元

I工序：

1×20×28元＝560元

合计人工费为13300元。

（3）间接费增加：

（1910+13300）×16%元＝2433.6元

（4）利润损失：

（1910+13300+2433.6）×5%元＝882.18元

总计经济索赔额：

（1910+13300+2433.6+882.18）元＝18525.78元监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理为什么

单选题

3、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列有关分部分项工程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（）。

A．分部分项工程量清单项目有12位项目编码，措施项目仅9位编码

B．对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目，投标人可据实增加项目内容报价

C．分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计量单位由投标人确定

D．分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施项目清单计价表中，也须填写单价，但以合价为准

多选题

4、工程项目施工阶段质量管理中，施工单位的质量管理工作主要有（）。

A．建立质量记录资料制度

B．建立人员考核准入制度

C．确定过程质量控制点、质量检验标准和方法

D．工程质量问题和质量事故的处理

E．对关键质量点跟踪监控

单选题

5、施工单位质量管理工作不包括（）。

A．建立健全质量管理体系，制定质量管理体系文件

B．确定过程质量控制点、质量检验标准和方法

C．对关键质量点跟踪监控

D．加强进场材料、构配件和设备的检验

简答题

6、某高层办公楼，总建筑面积137500m

2

，地下3层，地上25层。

业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位。

施工总承包单位完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并自行决定将基坑支护和土方开挖工程分包给了一家专业分包单位施工。

专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后，即将设计文件直接给了专业分包单位。

专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案，方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工，专业分包单位在开工前进行了三级安全教育。

专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作土方开挖到接近基坑设计标高（自然地平下8.5m）时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工并要求立即撤离现场，施工人员查明原因后再恢复施工。

但总承包单位认为地表裂缝属正常现象，没有予以理睬。

不久基坑发生了严重坍塌，并造成4名施工人员被掩埋，经抢救3人死亡、1人重伤。

事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。

经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因，是由于地质勘察资料中未表明地下存在古河道，基坑支护设计中未能考虑这一因素而造成的。

事故造成直接经济损失80万元，于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。

[问题]

1．请指出上述整个事件中有哪些做法不妥？

并写出正确的做法。

2．三级安全教育是指哪三级？

3．本起事故可定为哪种等级的事故？

请说明理由。

4．这起事故中的主要责任者是谁？

请说明理由。

单选题

7、世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及（）。

A．未明确项目的准备金和建设成本上升费用

B．基本预备费和涨价预备费

C．应急费和建设成本上升费用

D．未明确项目的准备金和不可预见准备金

单选题

8、《安全生产法》规定：

“生产经营单位的（）具有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的职责。

”

A．主要负责人

B．总工程师

C．专职安全员

D．安全管理机构

单选题

9、建设工程监理规划的审核应侧重于______是否与合同要求和业主建设意图一致。

A．监理范围、工作内容及监理目标

B．项目监理机构结构

C．投资、进度、质量目标控制方法和措施

D．监理工作制度

多选题

10、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计人的责任包括（）。

A．负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见

B．对提交的设计文件质量负责

C．参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容

D．完成初步设计、技术设计和施工图设计

E．负责现场施工指导

多选题

11、施工阶段监理工程师进行质量控制的手段主要有（）。

A．旁站监督

B．测量、试验

C．指令文件

D．利用支付控制手段

E．利用质量管理体系

多选题

12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于施工质量和检验的说法中，正确的有（）。

A．工程质量应达到合同约定的质量标准

B．工程师发现质量不合格，可要求承包人返工或扣减相应的工程款

C．承包人应随时接受工程师的质量检查

D．工程质量经工程师检查合格后，又发现因承包人原因引起的质量问题，应由承包人承担责任

E．工程师的检查影响了施工正常运行，由发包人承担相应损失

多选题

13、施工单位在工程项目施工阶段的质量管理工作包括（）。

A．对施工机械设备的监控

B．建立质量记录资料制度

C．确定过程质量控制点

D．确定质量检验标准

E．加强进场材料、构（配）件和设备的检验

单选题

14、根据《中华人民共和国水法》规定：

在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当（）同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。

A．经有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构

B．经水行政主管部门或者流域管理机构

C．经水行政主管部门

D．经流域管理机构

简答题

15、某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。

经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。

建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。

乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。

在施工过程中，发生了如下事件：

事件1：

建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位；

事件2：

总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。

甲施工单位称该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。

事件3：

专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停下。

因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。

[问题]

1．请画出建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图。

2．在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确？

为什么？

3．在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理？

4．在事件2中，总监理工程师的做法是否正确为什么？

试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。

5．在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出？

为什么？

对该索赔事件应如何处理？

单选题

16、不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是（）。

A．合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料

B．对工程或其任何部分的预期目的说明

C．竣工工程的试验和性能标准

D．除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料

多选题

17、《建设工程质量管理条例》关于施工单位对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验的具体规定有（）。

A．检验必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行

B．检验结果未经监理工程师签字，不得使用

C．检验结果未经施工单位质量负责人签字，不得使用

D．未经检验或者检验不合格的，不得使用

E．检验应当有书面记录和专人签字

简答题

18、

（一）

某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。

经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。

建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。

乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。

在施工过程中，发生了如下事件。

事件1：

建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。

事件2：

总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。

甲施工单位称：

该部位隐蔽工程已经由专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。

事件3：

专业监理工程师对B标段进场的配电设备实行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备实行了更换，从而导致丙施工单位停工。

因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。

问题

在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确为什么

多选题

19、根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（第107号部令）的规定，发包与承包价的计算方法有（）。

A．工料单价法

B．综合单价法

C．预算单价法

D．概算单价法

E．实物单价法

多选题

20、根据《建设工程安全生产管理条例》相关规定，下述施工单位安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员配备原则或数量正确的是（）。

A．应当按企业资质类别和等级足额配备

B．配备人员不得低于根据企业生产能力或施上规模限定的最低限额

C．凡属于工程公司或专业公司的最少不低于3人

D．凡属于集团公司的最多不超过8人

E．90名施工人员的劳务公司可以配备2人

多选题

21、随着工程项目管理的规范化发展，《施工合同条件》增加了一些《土木工程施工合同条件》没有包括的内容，如（）等，使条款涵盖的范围更为全面、合理。

A．业主的索赔

B．质量管理体系

C．业主的资金安排

D．通用条件条款的标题

E．争端裁决委员会

多选题

22、根据《建设工程监理规范》（GB50319―2000）的规定，总监理工程师在施工阶段的职责不包括（）。

A．检查并记录承包单位的施工工序

B．审查和处理工程变更

C．负责隐蔽工程验收

D．组织人员对验收的工程项目进行质量检查

E．审定承包单位提交的进度计划

多选题

23、根据《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，工程建设货物项目的投标文件一般包括（）。

A．投标函

B．施工组织设计

C．投标报价

D．技术性能参数的详细描述

E．商务和技术偏差表

单选题

24、某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范）文本》签订了施工承包合同。

施工合同中规定：

（1）设备由建设单位采购，施工单位安装；

（2）建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元/工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按下表中所列标准补偿；

（3）施工过程中发生的设计变更，其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价（以直接费为计算基础），间接费费率为10%，利润率为5%，税率为3.41%。

该工程在施工过程中发生以下事件。

事件1：

施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用30000元，工期延误10天。

事件2：

基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3（已经工程师批准）。

施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10000元，工期延误3天。

事件3：

施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。

返工处理后，增加费用20000元，工期延误8天。

事件4：

建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车（载重5t、8t各一台）闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。

事件5：

某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。

设计变更后，经确认直接工程费增加18000元，措施费增加2000元。

上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。

工程师应批准该工程延期（）天是合理的。

A．13

B．21

C．23

D．26

单选题

25、某小区的业主委员会因某医院新建住院楼影响了该小区业主的采光，将该市规划委员会起诉至法院，要求撤销规划委员会为医院发放的“建设工程规划许可证”。

起诉后出现以下哪种情况，原告申请撤诉时法院应该准许撤诉

A．被告撤销“建设工程规划许可证”，但作为第三人的医院提出异议

B．被告作出限期拆除住院楼的行政决定

C．被告对该小区采光受影响的业主进行补偿，与原告达成和解

D．被告决定撤销“建设工程规划许可证”．但没有告知法院

单选题

26、建设部2000年6月30日发布并开始施行的《房屋建筑工程质量保修办法》中对电气系统、给水排水管道、设备安装、装修工程保修年限为（）。

A．半年

B．1年

C．2年

D．5年

单选题

27、对分包单位不服从总承包单位安全生产管理而导致安全生产事故的，由（）承担主要责任。

A．总承包单位和分包单位连带

B．总承包单位

C．分包单位

D．设计单位

单选题

28、《安全生产法》规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其（）考核合格后方可任职。

A．安全生产知识和管理能力

B．安全生产管理能力

C．安全生产知识

D．安全作业培训

单选题

29、注册结构工程师的执业范围包括（）。

①结构工程设计和设计技术咨询；

②建筑物、构筑物、工程设施等调查和鉴定；

③结构工程的鉴定和加固；

④对本人主持设计的项目进行施工指导和监督；

⑤对本人主持设计的项目进行监理。

A．①②③④

B．①②③⑤

C．①②④⑤

D．①③④⑤

单选题

30、（每小题的备选答案中有一个或一个以上符合题意）

按照规定，B房地产开发公司和C建筑公司约定的装修工程的最低保修期限至（）结束。

A．2008年11月2日

B．2009年11月2日

C．2010年11月2日

D．2011年11月2日

-----------------------------------------

1-答案：

A,B,C

暂无解析

2-答案：

监理工程师可直接签证该项经济索赔，因经济补偿金额未超过监理工程师1万元的批准权限。

暂无解析

3-答案：

B

暂无解析

4-答案：

A,B,C

暂无解析

5-答案：

C

暂无解析

6-答案：

1．整个事件中下列做法不妥。

暂无解析

7-答案：

C

暂无解析

8-答案：

A

《安全生产法》第十七条规定，生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的职责。

9-答案：

A

暂无解析

10-答案：

A,B,C,D

暂无解析

11-答案：

A,B,C,D

监理工程师进行施工质量监理，一般可采用以下几种手段，进行监督控制：

①旁站监督；②测量；③试验；④指令文件；⑤规定的质量监控工作程序；⑥利用支付控制手段。

12-答案：

A,C,D

暂无解析

13-答案：

B,C,D,E

暂无解析

14-答案：

A

暂无解析

15-答案：

1．建设单位开始设备采购之前该项目各主体的合同关系图（如图2）。

暂无解析

16-答案：

A

[知识点]工程质量管理

17-答案：

A,D,E

解析：

《建设工程质量管理条例》第二十九条。

18-答案：

建设单位将设备交由厂商安装的做法是错误的。

暂无解析

19-答案：

A,B

[大纲要求]熟悉

20-答案：

A,B,C,E

本题考核的知识点为“施：

正单位的安全责任”，详见教材P74。

21-答案：

A,B,C,E

暂无解析

22-答案：

A,C

暂无解析

23-答案：

A,D,E

暂无解析

24-答案：

A

暂无解析

25-答案：

C

[解析]参见《最高人民法院关于行政诉讼撤诉若干问题的规定》第2～4条。

26-答案：

C

暂无解析

27-答案：

C

《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

28-答案：

A

暂无解析

29-答案：

C

《注册结构师》第十八条规定：

注册结构工程师的执业范围：

30-答案：

A

[知识点]建设工程质量保修办法[知识点]建设工程质量保修办法