版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷 附答案.docx
- 文档编号:16771518
- 上传时间:2023-07-17
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:31.83KB
版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷 附答案.docx
《版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷 附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷 附答案.docx(28页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷附答案
2020版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷附答案
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业工程安全不良行为的是( )。
A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡
B.未按照节能设计进行施工
C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测
D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗,情节严重
2、建筑工程一切险因保险期比较长,保费数额大,可分期交纳保费,但出单后必须立即交纳第一期,而最后一笔保费必须在( )交清。
A.一年内
B.两年内
C.三年内
D.工程完工前半年
3、建设工程施工合同无效,将不会产生()的法律后果。
A.返还财产B.折价补偿C.赔偿损件D.支付违约金
4、根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的( )。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
5、对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的,其处理办法是()。
A.责令工程停工B.责令限期改正,给予警告
C.给予罚款D.责令限期改正
6、甲水泥厂与乙建筑公司签订了材料供应合同,随后又与保证人签订了相应的担保合同。
现双方在合同权利义务方面发生纠纷,经人民法院认定其材料供应合同无效,此时担保合同()。
A.有效B.部分有效
C.无效D.有效性不确定
7、根据《招标投标法》,招标项目属于建设施工的,投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
8、下列各项中,关于施工总承包资质的申请说法正确的是()。
A.申请施工总承包资质的建筑业企业应当在总承包序列内选择一类资质作为本企业的主项资质
B.施工总承包企业可以在总承包序列内再申请其他类资质
C.施工总承包企业可以申请专业承包资质
D.施工总承包企业承担总承包项目范围内的专业工程必须再申请相应专业承包资质
9、建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地( )。
A.获取、存档、处理和交流
B.获取、存储、处理和共享
C.获取、存档、处理和共享
D.获取、存储、处理和交流
10、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险费由( )支付。
A、施工单位
B、建设单位
C、总承包单位
D、用工单位
11、建设工程产品由设计转化为实物的第一步是( )。
A.进行施工平面布置
B.工程测量放线
C.材料的选择
D.设备进场检验
12、对于不符合开工条件而擅自开工的,主管部门可责令停止施工,并对()处以罚款。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设单位和施工单位
D.监理单位
13、不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()
A.债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同D.无先后关系
14、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括( )。
A.工程项目实行总承包的,定期考核分包企业安全生产管理情况
B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动
D.保证本单位安全生产投入的有效实施
15、对于可撤销的合同,当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()内行使撤销权。
A.1年B.1.5年
C.2年D.3年
16、债务人向债权人表示同意支付欠款,该行为将引起诉讼时效的()。
A.中止
B.中断
C.延长
D.消灭
17、投标者有不正当竞争行为的,监督检查部门可以根据情节处以1万元以上()万元以下的罚款。
A.10
B.20
C.30
D.50
18、根据《工程建设项目施工招标投标办法》,投标有效期从()之日开始计算。
A.发布招标文件
B.购买招标文件
C.提交投标文件截止
D.发布中标通知
19、下列各项中,不属于法律关系的终止的是()。
A.自然终止
B.暂时终止
C.协议终止
D.违约终止
20、合伙企业的利润和亏损,由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。
合伙协议未约定利润分配和亏损分担比例的,由各合伙人( )分配和分担。
A.按照出资比例
B.重新协议
C.请求法院
D.平均
21、根据《工伤保险条例》,不能认定为工伤的情形是( )。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间,由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业摔落损伤的
22、关于财产保险合同的说法,正确的是( )。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
23、下列选项中,对调解的理解错误的是( )
A.当事人庭外和解的,可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时不能制作调解书
24、关于行政复议的说法,正确的是( )。
A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
25、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月。
A.3
B.6
C.10
D.12
26、施工企业取得法人资格的时间为()日。
A、注册资金到位
B、公司成立
C、工商行政管理机关核准登记
D、建设行政主管部门颁发资质证书
27、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。
同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。
后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
28、乙公司欠甲公司货款70万元,到期没有清偿。
而乙公司享有对丙公司的100万元债权,却未去尽力追讨。
此时,甲可以行使()以实现自己的债权。
A.确认权B.代位权
C.否认权D.撤销权
29、下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是( )。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
30、建设项目可能造成重大环境影响时,建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响()。
A.报告书
B.报告表
C.公告书
D.登记表
31、因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门
32、建设工程安全生产管理条例》第16条规定,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具( )。
A、检测合格证明
B、生产(制造)许可证明
C、产品合格证明
D、建筑机械使用许可证明
33、建筑工程一切险的保险终止日应为( )。
A.工程竣工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
34、代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是( )。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止
35、根据《标准施工招标文件》,在索赔事件影响结束后的( )内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7
B.14
C.28
D.42
36、关于女职工特殊劳动保护的说法,正确的是()
A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动
C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查
D.女职工生育享受不少于90天的产假
37、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位,其资质等级依次为一级、二级、三级。
当三家单位实行联合共同承包时,应按()的业务许可范围承揽工程。
A.甲B.乙
C.丙D.均可
38、关于安全生产监督检查人员执法的说法,正确的是( )。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
39、下列关于法人在建设工程中的作用,说法正确的是( )。
A、法人是建设工程的基本主体
B、法人是建设工程的领导核心
C、确立了建设领域所有企业的所有权和经营权的分离
D、确立了国有企业的所有权和经营权的分离
40、甲乙双方在合同条款达成一致后,甲乙于当月4日签字盖章。
乙方于当月8日签字盖章。
该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效,当月18日取得公证书。
则该合同成立日期为当月()日。
A.8
B.4
C.18
D.24
41、施工企业的项目负责人应当对()负责。
A.本单位的安全生产B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金D.危险性较大的专项施工方案确定
42、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
43、合同的权利义务终止,不影响合同中( )条款的效力。
A.履行时间
B.履行地点
C.争议解决
D.质量检验
44、根据《建筑企业资质管理规定》,关于施工企业资质证书的说法,正确的是( )。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的,视为不准予延续
B.企业发生合并、分离、重组以及改制等事项,可以直接继承原施工企业资质
C.资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当撤回其资质证书
D.项目未取得施工许可证,施工企业擅自施工的,资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
45、根据《建筑工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是( )。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
46、法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。
法定代理属于全权代理,法定代理人原则上应代理被代理人的有关()方面的一切民事法律行为和其他允许代理的行为。
A.生意B.财产
C.合同D.责权
47、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至( )止。
A、施工结束
B、竣工验收合格
C、工程投入使用
D、工程保修期结束
48、甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同,乙按约定向甲支付了定金4万元,合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。
交货日期届满,甲无法交付该建材。
乙诉至法院提出的如下诉讼请求中,即能最大限度保护自己的利益,又能获得支持的是( )。
A.请求甲双倍返还定金8万元
B.请求甲支付违约金6万元,同时请求甲返还支付的定金4万元
C.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
D.请求甲支付违约金6万元
49、甲方签订总价100万元的买卖合同,双方约定:
甲向乙交纳10万元定金,货到付款;如一方违约,向对方支付15万元违约金。
甲如约交付了定金。
合同履行中,乙不能按期交货构成违约,双方解除合同,则乙最多向甲支付()万元。
A.15
B.20
C.25
D.30
50、下列民事行为中,属于民事法律行为的是()。
A.投标人之间相互约定抬高投标报价
B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件
C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工
D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包
51、下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
52、建设工程项目作为一个系统,与一般的系统相比,具有的特征是( )。
A.建设工程项目都是一次性的,但也会出现完全相同的项目
B.建设工程项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成
C.建设工程项目全寿命周期各阶段的工作任务和工作目标不同,各阶段参与或涉及的单位也不相同,建设项目的全寿命周期持续时间较短
D.一个建设项目的任务往往由多个单位共同完成,他们的合作关系都是固定的
53、根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是( )。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
54、工程监理单位与所监理工程的()有权属关系时,不得承担的监理业务。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.勘察单位
55、关于合同成立地点的说法,正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
56、甲公司欲购买乙厂的水泥,经协商,甲同意3天后签订正式的水泥买卖合同,并先交1万元定金给乙,乙出具的收条上写明:
“收到甲定金1万元。
”3天后,甲了解到乙故意隐瞒了该批水泥已经过期的情况,故拒绝签订合同。
则下列说法正确的是()。
A.甲有权要求乙返还2万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
B.甲有权要求乙返还1万元并赔偿在买水泥过程中受到的损失
C.甲只能要求乙赔偿在购买水泥过程中受到的损失
D.甲有权要求乙承担违约责任
57、合同条款空缺时,可以采用:
(1)交易习惯、
(2)补充协议和(3)按照《合同法》约定等三种方式来处理,但是这三种方式是有先后顺序的,其正确的先后顺序是()。
A.
(1)
(2)(3)B.(3)
(2)
(1)
C.
(1)(3)
(2)D.
(2)
(1)(3)
58、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向( )人民法院提出书面异议。
A.原审
B.负责执行的
C.原告所在地
D.被告所在地
59、列承揽工程的情形中,符合工程承包管理相关规定的是()
A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程
D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
60、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司XX制造和销售该专利产品。
甲发现后,对乙提起侵权之诉。
经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。
甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售每件获利1000元,乙应赔偿甲( )。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、下列各项中,属于二级建造师应具备的执业技术能力的有()。
A.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平,并具有丰富的施工管理专业知识
B.能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定
C.具有一定的施工管理实践经验和资历,有一定的施工组织能力,能保证工程质量和安全生产
D.有一定的外语水平
E.建造师必须接受继续教育,更新知识,不断提高业务水平
2、劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有( )。
A.在试用期内
B.用人单位频临破产
C.用人单位未依法缴纳社会保险费
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动
3、下列选项中,是仲裁委员会组成的有()。
A.职工代表
B.劳动行政主管部门的代表
C.工会的代表
D.用人单位代表
E.政府指定的经济综合管理部门的代表
4、下列责任中,属于行政处罚的有().
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
5、根据《产品质量法》,生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
6、根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C.以欺诈、胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
7、根据《物权法》的相关规定,将( )作为抵押物的,其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备、原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
8、下列争议中,属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议
E.因终止劳动合同发生的争议
D.因工作时间发生的争议
9、关于资本(或股本)溢价说法正确的是()。
A.资本(或股本)溢价是指企业投资者投人的资金超过其在注册资本中所占份额的部分
B.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中,投资人的投入资本超过其注册资金的数额
C.所有制单一的企业,也存在资本溢价问题
D.股票溢价是股份有限公司按溢价发行股票时,公司所取得的股票发行收人超过股票面值的数额
E.股票溢价归股份有限公司全体股东所有
10、于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法,正确的是( )。
A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷,由施工企业负责返修并承担赔偿责任
B.因设计问题造成的质量缺陷,施工企业先负责维修,其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
C.因建筑质量不合格引起的质量缺陷,如属施工企业采购的,有施工企业负责维修并承担赔偿责任
D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷,先由施工企业负责维修,其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工企业负责维修,其损失由使用单位自行承担
11、建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括()
A.已经办理了用地批准手续
B.施工图设计文件已按规定通过了审查
C.消防设计图纸已经公安消防机构审核
D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
E.已经办理了招标投标核准手续
12、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
评标报告应当记载的内容包括()。
A.基本情况和数据表
B.评标委员会成员名单
C.开标记录
D.符合要求的投标一览表
E.违约责任
13、下列行为中,可适用代理的有()。
A.合同订立
B.税款缴纳
C.订立遗嘱
D.专利申请
E.买卖货物
14、根据《劳动合同法》规定,下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是
A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的
B.在本单位连续工作15年,且距法定退休年龄不足5年的
C.劳动者家庭无其他就业人员,有需要抚养的家属的
D.女职工在产期的
E.因工负伤被确认丧失劳动能力的
15、下列情形中,视为投标人相互串通投标的有()。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
16、有下列情形中( )的,法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的
E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
17、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。
在合同对违约责任没有具体约定的情况下,违约方应当承担的法定违约责任有( )
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付违约金
E.定金
18、下列情形中,人民法院应该再审的有()
A.管辖错误的
B.剥夺当事人辩论权利的
C.缺席判决的
D.原判决超出诉讼请求的
E.审判庭组成不合法
19、关于消防设计审核和验收的说法,正确的有()。
A.建设单位应当将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核
B.建筑工程消防设计图纸不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证
C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的,应经监理单位同意
D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料
E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时,必须经公安消防机构进行消防验收
20、根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.依据伪造的证据做出的裁决
C.双方当事人均对裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.没有仲裁协议
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】A
【解析】在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡属于施工企业工程安全不良行为。
2、D
3、答案:
D
解析:
合同无效的话,不会产生违约金的法律后果
4、【答案】C
5、D
6、C
7、答案:
A
解析:
投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。
8、正确答案:
A
9、【
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 版国家二级建造师建设工程法规及相关知识测试题D卷 附答案 国家 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 测试 答案
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)
文档标签
- 建设工程法规及相关知识国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题D卷附答案国家
- 建设工程法规及相关知识国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题A卷附答案国家
- 建设工程法规及相关知识国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题D卷含答案国家
- 建设工程法规及相关知识国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题C卷附答案国家
- 建设工程法规及相关知识版国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷附答案国家
- 建设工程法规及相关知识版注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题D卷附答案注册
- 建设工程法规及相关知识国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试D卷附答案国家
- 建设工程法规及相关知识国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题D卷附答案国家
- 建设工程法规及相关知识版国家注册二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题I卷附答案国家