连南瑶族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
- 文档编号:17032236
- 上传时间:2023-07-21
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:31.35KB
连南瑶族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
《连南瑶族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《连南瑶族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx(27页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
连南瑶族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案
连南瑶族自治县2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、关于留置的说法,正确的是()。
A.留置的标的是不动产
B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别
C.留置权人负责妥善保管留置财产的义务
D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物
2、列情形中,属于要约不发生法律效力的是()
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.承诺期满,受要约人未作出承诺
C.受要约人对要约内容作出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人
3、下列选项中,不属于我国建造师注册类型的是( )。
A.初始注册
B.年检注册
C.变更注册
D.增项注册
4、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。
A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩
B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入
C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示
D.由于信用档案信息包括个人基本情况,所以不需要公示
5、纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过( )。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
6、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
7、关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是( )。
A.投标人应当在投标截止时间前,将投标文件送达投标地点
B.招标人签收投标文件后,可以开启投标文件
C.投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收
8、关于建设工程中代理的说法,正确的是( )。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理
D.建设工程中被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理
9、工程监理单位与建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,由此给建设单位造成损失的,下列说法正确的是()。
A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任
B.由监理单位承担全部赔偿责任
C.监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任
D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任
10、项目经理强令作业人员违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或造成其他严重后果的,其行为构成()。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.危害公共安全罪
11、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自()之日起建立。
A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资
12、根据《民用建筑节能规定》,在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是()。
A.在规划、设计、建造和使用过程中,采用新型墙体材料
B.执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理
C.合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率
D.采用新型能源取代传统的燃料
13、下列行为中,属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。
A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程
B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款
C.承包人在资格预审时没有通过审核
D.承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况,给发包人造成损失
14、某建设工程项目实施过程中,用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是( )。
A.项目组织结构图
B.项目结构图
C.工作流程图
D.合同结构图
15、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同,约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约,致使设计单位损失为4万元,则设计单位至多可请求建设单位承担()万元的违约责任。
A.4B.5
C.9D.10
16、依据《建设工程质量管理条例》,工程承包单位在( )时,应当向建设单位出具质量保修书。
A.工程价款结算完毕
B.施工完毕
C.提交工程竣工验收报告
D.竣工验收合格
17、关于留置的说法,正确的是( )。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
18、《安全生产法》规定,生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议,免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评.检举和控告
19、当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )
A.仲裁委员会决定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
20、根据《建设工程监理规范》规定,对分包单位资格应审核的内容不包括()的审核。
A.分包单位的营业执照和特殊行业施工许可证
B.分包单位的业绩
C.拟分包工程的内容和范围
D.质量管理、技术管理制度
21、关于行政复议的说法,正确的是( )。
A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
22、民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是()。
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包
23、下列证据中,属于民事证据中书证的是()。
A.法律条文
B.法院的司法解释
C.施工合同复印件
D.建筑施工规范
24、关于安全生产监督检查人员执法的说法,正确的是( )。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
25、招标投标活动应当遵循公开原则,这是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。
公开原则,首先要求()公开。
其次,公开原则还要求招标投标过程公开。
A.招标信息B.评标方式
C.投标单位D.评标委员会成员
26、根据《税收征收管理法》规定,对不按时缴纳税款的,税务机关可从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款( )的滞纳金。
A.万分之五
B.千分之五
C.万分之三
D.千分之三
27、关于施工合同解除的说法,正确的是( )。
A.合同约定的期限内承包人没有完工,发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包,发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款,承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格,发包人可以解除
28、建设工程项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地( )。
A.获取、存档、处理和交流
B.获取、存储、处理和共享
C.获取、存档、处理和共享
D.获取、存储、处理和交流
29、我国招标投标法规定,开标时间应为()。
A.提交投标文件截止时间B.提交投标文件截止时间的次日
C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间
30、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月。
A.3
B.6
C.10
D.12
31、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时,应当审查()。
A.建设单位的节能设计要求
B.施工单位落实节能设计的水平
C.节能设计是否符合节能强制性标准
D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况
32、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人,授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。
则该律师有权代为()。
A.陈述事实、参加辩论
B.承认、放弃、变更诉讼请求
C.进行和解
D.提起反诉或上诉
33、施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A、法定代表人确定
B、企业成立
C、注册资金到位
D、工商行政管理机关核准登记
34、建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的(),建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
35、根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是( )。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
36、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人,乙公司XX制造和销售该专利产品。
甲发现后,对乙提起侵权之诉。
经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。
甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售每件获利1000元,乙应赔偿甲( )。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
37、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用、工期和利润的承担原则是( )。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
38、政府对工程质量的监督管理主要以( )为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
39、根据《物权法》的相关规定,不得抵押的财产是( )。
A.正在建造的航空器
B.土地所有权
C.生产原材料
D.荒地承包经营权
40、根据《注册建造师管理规定》,不予注册的情形是( )。
A.申请人年龄达到60周岁
B.申请人因执业活动受到刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.申请人被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年
D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故
41、《建设工程安全生产管理条例》规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,应当由()签字后实施。
A.施工单位技术负责人、专业监理工程师
B.施工单位技术负责人、建设单位负责人
C.建设单位技术负责人、总监理工程师
D.施工单位技术负责人、总监理工程师
42、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.基本建设工程
B.公益性工程
C.大型工程
D.小型工程
43、下列法律中,属于行政法的是()
A.《公司法》B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》
44、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下不属于委托代理权消灭的原因是()。
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.委托代理人有过错
D.委托代理人死亡。
45、由于企业改制,或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据()按照规定的审批程序核定。
A.原企业的资质等级
B.实际达到的资质条件
C.降低一级原企业的资质等级
D.合并前较低的企业资质等级
46、对必须实行监理的工程,建设单位应当委托()工程监理单位进行监理。
A.有经验的
B.监理费用低的
C.具有相应资质等级的
D.监理工程师人数多的
47、甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。
乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是( )。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
48、双代号网络图中既有内向箭线又有外向箭线的节点称为( )。
A.起点节点
B.终点节点
C.中间节点
D.双向节点
49、甲公司总承包了某建设工程施工任务,其将装饰工程分包给了乙公司,乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认,而甲未作表示。
对此,下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前,丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效,甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对,视为同意
D.乙的行为构成表见代理
50、投标人在提交投标文件截止日后、投标有效期终止日前撤回其标书,则招标人()。
A.应无偿退回投标保证金
B.可没收投标保证金
C.可处以两倍保证金的罚款
D.应扣除保证金的50%
51、在下列担保方式中,只能同债务人而非第三人提供担保的是()
A.抵押B.保证C.质押D.留置
52、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权
B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D.承包人行使优先受偿权的期限为1年
53、能引起法律关系产生、变更和终止的原因称为()。
A.法律现象
B.法律原因
C.法律事实
D.法律要件
54、甲乙双方签订买卖合同的情形是:
2010年11月10日,甲在合同书上签字后寄送乙方;2010年11月20日,乙在合同书上签字,并将双方签字的合同书寄还甲;2010年11月30日,甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。
则该合同成立时间是()。
A.2010年11月10日
B.2010年11月20日
C.2010年11月30日
D.2010年12月10日。
55、仲裁裁决人民法院裁定不予执行的,当事可以()
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复义议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
56、建设工程施工合同的主要履行地点一般为()
A.施工企业住所地B.建设单位住所地
C.项目土地所在地D.工程价款结算地
57、根据《工伤保险条例》,不能认定为工伤的情形是( )。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的
B.患职业病的
C.因工外出期间,由于工作原因发生事故下落不明的
D.高空作业摔落损伤的
58、关于财产保险合同的说法,正确的是( )。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
59、实行施工总承包的,建筑工程()的施工必须由总承包单位自行完成。
A.基础工程B.主体工程
C.装饰工程D.安装工程
60、施工合同履行过程中场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是( )。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有( )
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
2、下列各项中,属于代理权滥用的有()。
A.代理人以被代理人的名义同自己实施民事法律行为
B.代理双方当事人实施同一个民事法律行为
C.代理人以被代理人名义与第三人进行民事法律行为
D.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益
E.代理人拒绝亲自行使代理权
3、下列情形中,依法可以不招标的项目有()。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
4、下列投标人不正当竞争的情形中,视为投标人相互串通投标的有( )。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D.不同投标人的投标报价呈规律性差异
E.投标人之间约定中标人
5、根据《物权法》的相关规定,将( )作为抵押物的,其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备、原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
6、民事法律关系的主体,是指民事法律关系中享受权利,承担义务的当事人和参与者,包括()。
A.代理人B.被代理人
C.自然人D.其他组织
E.法人
7、未取得《建筑业企业资质证书》承揽工程的,应承担的责任有()。
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任
E.违宪责任
8、不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
9、根据《劳动合同法》,劳动者可以解除劳动合同,用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训,双方约定的服务期未到期,但劳动合同期满
10、按照合同法的规定,债权人转让权利应当通知债务人,债权人转让权利的通知( )
A.不得自行撤销
B.有权自行撤销
C.经受让人同意可以撤销
D.经债务人同意可以撤销
E.定金
11、在员工出现下列情形时,施工企业可随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件
B.严重失职给本单位造成重大损失
C.严重违反施工企业规章制度
D.被依法追究民事责任
E.被依法追究刑事责任
12、建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质,在申请之日前一年内有()的,建设行政主管部门不予批准。
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的
B.将承包的工程转包或者违法分包的
C.发生过二级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两起以上三级工程建设质量安全事故的
D.未履行保修义务,造成严重后果的
E.未取得施工许可证擅自施工的
13、下列属于投标人之间串通投标的行为是( )
A.招标人在开标前开启投标文件,并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人
B.投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.投标人在投标时递交虚假业绩证明
D.投标人与招标人商定,在投票时压低标价,中标后再给投标人额外补偿
E.投标人无进行内部竞价,内定中标人后再参加投标
14、关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
15、下列行为中,属于投标人串通投标的有()。
A.投标人之间先行内部竞价确定中标人
B.投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价
C.招标人向投标人泄露标底
D.投标人借用其他企业名义投标
E.招标人预先内定中标人
16、建造师的执业范围包括( )。
A.担任建设工程项目施工的项目经理
B.从事其他施工活动的管理工作
C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
D.以建造师的名义单独执业,参与建设工程的招投标
E.开展建设项目施工管理的培训工作
17、建设工程竣工验收应当具备( )等条件。
A.完整的技术档案资料和施工管理资料
B.工程所用的主要建筑材料,建筑构配件和设备等进场试验报告
C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
D.已付清所有款项
E.有施工单位签署的工程保修书
18、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件( )。
A、取得建造师执业资格证书
B、无犯罪记录
C、无行政处罚记录
D、身体健康,能坚持在建造师岗位上工作
E、经所在单位考核合格
19、有关部门在对一在建住宅小区工程的行政执法联合检查中发现,该工程尚未取得施工许可证,也未取得工程规划许可证,施工图设计文件也未按规定经过审查。
根据《建筑工程施工许可管理办法》规定,应()。
A.责令改正B.责令停止施工
C.对监理单位处以罚款D.对建设单位处以罚款
E.对施工单位处以罚款
20、下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】C
2、答案:
D
解析:
撤回要约的通知与要约同事到达受要约人,属于要约撤销的情形。
要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。
3、【答案】B
【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。
4、【答案】C
5、B
6、C
7、【答案】A
【解析】招标人签收投标文件后,不可以开启投标文件,投标截止时间后送达的投标文件,招标人应拒收,未按招标文件要求密封的投标文件,招标人应拒收。
8、【答案】C
【解析】考查建设工程代理行为的设立。
《民法通则》规定,依照法律规定或者按照双方当事人约定,应当由本人实施的民事法律行为,不得代理。
9、正确答案:
D
10、【答案】B
11、答案:
B
解析:
用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立
12、D
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 连南瑶族自治县版二级建造师建设工程法规及相关知识试题 含答案 连南瑶族自治县 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 试题 答案
文档标签
- 建设工程法规及相关知识威宁彝族回族苗族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案彝族
- 建设工程法规及相关知识双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案拉祜族
- 建设工程法规及相关知识耿马傣族佤族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题含答案耿马傣族佤族自治县
- 建设工程法规及相关知识维西傈僳族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案维西傈僳族自治县
- 建设工程法规及相关知识玉龙纳西族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案纳西族
- 建设工程法规及相关知识金秀瑶族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案金秀瑶族自治县
- 建设工程法规及相关知识耿马傣族佤族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案耿马傣族佤族自治县
- 建设工程法规及相关知识峨山彝族自治县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案峨山彝族自治县
- 建设工程法规及相关知识鄂温克族自治旗版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案鄂温克族自治旗
- 建设工程法规及相关知识迪庆藏族自治州版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案迪庆