安龙县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
- 文档编号:1759562
- 上传时间:2023-05-01
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:30.99KB
安龙县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx
《安龙县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安龙县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 含答案.docx(28页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
安龙县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案
安龙县2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题(含答案)
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、因欺诈、胁迫订立的合同,()的应认定为无效合同。
A.当事人产生重大误解
B.损害合同相对人利益
C.当事人意思表示不真实
D.损害国家利益
2、物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解等途径解决,也可以依法向人民法院提起诉讼。
因物权的归属和内容发生争议的,利害关系人可以请求()。
A.确认归属B.明确内容
C.确认权利D.明确关系
3、我国《安全生产法》规定,我国安全生产法规定的行政处罚,由()决定。
A.县级以上人民政府B.公安部门
C.劳动部门D.负责安全生产监督管理的部门
4、因施工企业原因,工程未能如期竣工,建设单位听取监理单位建议后,在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任,之后发生地震致使工期再次拖延,则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门
5、根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是()。
A.租赁合同
B.买卖合同
C.建设工程合同
D.借款合同
6、关于留置的说法,正确的是( )。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
7、甲方签订总价100万元的买卖合同,双方约定:
甲向乙交纳10万元定金,货到付款;如一方违约,向对方支付15万元违约金。
甲如约交付了定金。
合同履行中,乙不能按期交货构成违约,双方解除合同,则乙最多向甲支付()万元。
A.15
B.20
C.25
D.30
8、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定,( )依法对本单位的安全生产工作全面负责。
A.建设单位的负责人
B.施工单位主要负责人
C.施工单位的专职生产管理人员
D.建设单位的专职生产管理人员
9、当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。
A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在
10、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工,施工完毕后,因觉得模板运回来费用很高,建筑公司就擅自将该批模板处理了,后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司,则建筑公司处理该批模板的行为( )
A.无效
B.有效
C.效力特定
D.失效
11、下列财产中,不能作为抵押财产的是()。
A.正在建造的船舶
B.在建工程项目
C.城市土地使用权
D.被法院扣押的车辆
12、甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同,其劳动合同期限为6个月,则甲的试用期应在( )的期间范围内确定。
A.15日
B.1个月
C.2个月
D.3个月
13、同一动产上已设立抵押权或者质权,该动产又被留置,()优先受偿。
A.抵押权人
B.质权人
C.留置权人
D.已登记的担保物权人
14、在依法必须进行招标的工程范围内,对于委托监理合同,其单项合同估算价最低金额在( )万元人民币以上的,必须进行招标。
A.50
B.100
C.150
D.200
15、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的,可以向( )人民法院提出书面异议。
A.原审
B.负责执行的
C.原告所在地
D.被告所在地
16、关于安全生产监督检查人员执法的说法,正确的是( )。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
17、建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察
18、下列规范性文件中,效力最高的是( )。
A.行政法规
B.司法解释
C.地方性法规
D.行政规章
19、建设用地使用权自( )时设立。
A.土地交付
B.转让
C.登记
D.支付出让金
20、政府对工程质量的监督管理主要以( )为主要手段。
A、行政审批
B、施工许可制度和竣工验收备案制度
C、竣工验收
D、质量考核与抽查
21、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同,约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约,致使设计单位损失为4万元,则设计单位至多可请求建设单位承担()万元的违约责任。
A.4B.5
C.9D.10
22、施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度,二级及其以下施工承包企业的资质公告由()发布。
A.国务院建设行政主管部门
B.国家技术监督局
C.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门
D.工商管理部门
23、据《建设工程勘察设计管理条例》规定,下列说法不正确的是( )。
A.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位;也可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位。
B.建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包。
但经发包方书面同意,可将除建设工程主体部分外的其他部分的勘察、设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位。
C.县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。
D.国务院对全国的建设工程勘察、设计活动实施统一监督管理。
24、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是( )。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
25、按照行政处罚法的规定,( )可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A.法律
B.行政法规
C.部门规章
D.地方性法规
26、控制整个项目实施阶段的进度是( )进度控制的任务。
A.施工方
B.施工监理方
C.设计方
D.业主方
27、施工企业的项目负责人应当对()负责。
A.本单位的安全生产B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金D.危险性较大的专项施工方案确定
28、根据《物权法》的相关规定,不得抵押的财产是( )。
A.正在建造的航空器
B.土地所有权
C.生产原材料
D.荒地承包经营权
29、注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书,则张某的注册证书和执业印章将()。
A.继续有效B.失效
C.被吊销D.被撤销
30、我国《建筑法》规定,“禁止将建筑工程肢解发包”。
其理由是肢解发包会使()。
A.承包人岗位设置出现空缺
B.发包人发包成本和管理成本降低
C.发包人变相规避招标
D.投资和进度目标易于控制
31、根据《合同法》,不会产生悔约过失责任的情形是()
A.被依法撤销的合同
B.未成立的合同
C.有效合同
D.无效合同
32、发售招标文件收取的费用应当限于补偿( )的成本支出。
A.编制招标文件
B.印刷、邮寄招标文件
C.招标人办公
D.招标活动
33、当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力
34、甲乙双方在合同条款达成一致后,甲乙于当月4日签字盖章。
乙方于当月8日签字盖章。
该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效,当月18日取得公证书。
则该合同成立日期为当月()日。
A.8
B.4
C.18
D.24
35、下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是( )。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
36、项目业主与监理单位签订了委托监理合同,监理单位在监理工作中遇到了突发事件,未经业主同意,处理不当,作出不利于业主的决定。
事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主,并给业主带来了一定的损失。
下列说法正确的是( )。
A.业主可以要求监理单位赔偿损失
B.监理单位不承担任何责任
C.业主无权要求监理单位赔偿损失
D.监理单位应承担刑事责任
37、下列选项中,当事人应承担侵权责任的是( )
A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B.某施工单位未按照合同约定工期竣工
C.因台风导致工程损害
D.某工程存在质量问题
38、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的单位的业务许可范围承揽工程。
A.资质等级高
B.资质等级低
C.承揽工程主要部分
D.工程所在地建设行政主管部门确定
39、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
40、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外,还必须取得经由水行政主管部门审查同意的( )。
A.水土保持方案
B.水土安全规划
C.水利用方案
D.水土利用标准
41、仲裁委员会裁决作出后,一方当事人不履行裁决时( )。
A.仲裁委员会可以强制执行
B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁
C.另一方当事人可以向法院提起诉讼
D.另一方当事人可以向法院申请强制执行
42、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于施工企业资质不良作为的是( )。
A.以他人名义投标
B.将承包的工程违法分包
C.未在规定期限内办理资质变更手续
D.未按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重
43、纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经县以上税务局(分局)批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过( )。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
44、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下不属于委托代理权消灭的原因是()。
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.委托代理人有过错
D.委托代理人死亡。
45、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。
双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定。
则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格
46、根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是( )。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权力义务承受人的
47、建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的(),建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。
A.30%
B.50%
C.70%
D.80%
48、能引起法律关系产生、变更和终止的原因称为()。
A.法律现象
B.法律原因
C.法律事实
D.法律要件
49、既有居住建筑的建筑节能改造费用,由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
50、关于评标结果异议的说法,正确的是( )。
A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议
C.对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间提出
D.招标人对评标结果的异议作出答复前,招标投标活动继续进行
51、民事法律行为,是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为,下列属于民事法律行为的是()。
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标,某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下,将工程再次分包
52、关于建设工程中代理的说法,正确的是( )。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.建设工程中的代理主要是法定代理
C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理
D.建设工程中被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理
53、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法,正确的是( )。
A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金
B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资
D.劳动者在婚丧假期间。
用人单位可以不支付工资
54、下列各项中,属于建设工程的招标方式的是()。
A.公开招标和邀请招标
B.公开投标和邀请投标
C.公开招标和公开投标
D.公开投标
55、某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故,该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.危害公共安全罪
D.工程重大安全事故罪
56、要获得我国建筑业专业职业资格,需要经过的正确步骤为()。
A.参加统一考试、获得注册资格证书
B.参加统一考试、获得执业资格证书、注册
C.参加统一考试、注册、获得执业资格证书
D.注册、参加统一考试、获得执业资格证书
57、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位,其资质等级依次为一级、二级、三级。
当三家单位实行联合共同承包时,应按()的业务许可范围承揽工程。
A.甲B.乙
C.丙D.均可
58、国家实行固定资产投资项目( )评估和审查制度。
A.节地
B.节水
C.节能
D.节材
59、下列关于合同履行的说法正确的是()。
A.履行地点不明确的,给付货币的,在履行义务的一方所在地履行
B.价款或者报酬不明确的,应当按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.履行期限不明确的,债务人可以随时履行
D.履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担
60、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时,应当审查()。
A.建设单位的节能设计要求
B.施工单位落实节能设计的水平
C.节能设计是否符合节能强制性标准
D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、为保证案件的公正处理,民事诉讼规定了回避制度,下列人员中( )若与审理的案件有利害关系,应当回避
A.法院的书记员
B.勘验人
C.鉴定人
D.出庭的证人
E.被告方的诉讼代理人
2、在员工出现下列情形时,施工企业可随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件
B.严重失职给本单位造成重大损失
C.严重违反施工企业规章制度
D.被依法追究民事责任
E.被依法追究刑事责任
3、债的产生根据有( )。
A.合同
B.侵权
C.支付价款
D.不当得利
E.无因管理
4、下列属于法人名称的说法正确的有()。
A、法人的名称是确定法律管辖的依据
B、法人的名称是法人相互区别的标准
C、法人的名称是法人进行活动时使用的代号
D、法人的名称是管理法人事务的依据
E、法人的名称行使权力的依据
5、下列投标人投标的情形中,评标委员会应当否决的有( )。
A.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改
B.联合体未提交共同投标协议
C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
6、下列违约责任承担方式可以并用的有( )
A.赔偿损失与继续履行
B.实际发行与解除合同
C.定金与支付违约金
D.赔偿损失与修理、重作、更换
E.违约金与解除合同
7、关于资本公积的核算说法正确的是()。
A.接受非现金资产捐赠准备,是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积
B.接受现金金捐赠,捐赠人捐赠的现金虽然增加了企业的权益,归企业的投资者所有,但并不形成企业的实收资本,而作为资本公积进行核算
C.股权投资准备是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时,因被投资单位接受捐赠等原因增加的资本公积,企业按其持股比例计算而相应增加的资本公积
D.其他资本公积是指企业收到国家拨人的专门用于技术改造、技术研究等的拨款项目完成的,按规定转入资本公积的部分,企业应按转入金额入账
E.外币资本折算差额是指企业接受外币投资因所采用的汇率不同而产生的资本折算差额
8、建设工程的发包方式主要有()。
A.公开发包B.邀请发包
C.招标发包D.直接发包
E.间接发包
9、关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内,用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
10、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租、使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
11、根据《招标投标法》规定,投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,法律责任的承担方式有()。
A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款
B.情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照
C.有违法所得的,并处没收违法所得
D.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E.构成犯罪的,依法追究刑事责任
12、下列责任中,属于行政处罚的有().
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
13、下列建设工程施工合同中,属于无效的有( )。
A.承包人对工程内容又重大误解订立的
B.承包人胁迫发包人订立的
C.未取得相应施工企业资质的承包人订立的
D.建设工程必须进行招标而未招标订立的
E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的
14、下列属于投标人之间串通投标的行为是( )
A.招标人在开标前开启投标文件,并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人
B.投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.投标人在投标时递交虚假业绩证明
D.投标人与招标人商定,在投票时压低标价,中标后再给投标人额外补偿
E.投标人无进行内部竞价,内定中标人后再参加投标
15、应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方(),可以终止履行。
A.经营状况严重恶化的
B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的
D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产.抽逃资金,以及逃避债务的
16、有下列情形中( )的,法院应当裁定中止执行。
A.申请人表示可以延期执行
B.申请人撤销申请的
C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的
D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务的
E.作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
17、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有( )
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
18、某施工单位项目负责人张经理,违反法律法规,降低工程质量标准,造成重大安全事故,导致工人李某死亡,施工单位被降低资质等级,并且给建设单位造成50万元的财产损失。
则张经理的行为侵害的客体是()。
A.李某的生命权
B.施工单位的行为能力
C.公共安全
D.建设单位的财产权
E.有关工程建设管理的法律制度
19、关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
20、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有()。
A.建设资金已经落实
B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但g确定施工企业
D.有保证工程质量和安全的具体措施
E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求
试题答案
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、【答案】D
2、C
3、D
4、答案:
A
解析:
因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。
所以期间的风险又建设单位承担。
5、【答案】C
6、【答案】D
7、【答案】C
8、B
9、答案:
A
解析:
通常实行的是“原告就被告”原则。
即以被告住所地作为确定管辖的标准。
10、【答案】B
【解析】无处分权人只能对财产享有占有、使用权,无处分权人处分他人财产与相对人订立的合同,经权利人追认或者无权处分权人订立合同后取得处分权的,该合同有效。
11、【答案】D
12、【答案】B
【解析】劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。
13、【答案】C
14、【答案】A
【解析】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:
1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;2.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;3.勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
15、【答案】B
【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的,可以向负责执行的人民法院提出书面异议,当事人、利害关系人提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查,理由成立的,裁定撤销或者改正;理由不成立的,裁定驳回,当事人、利害关系人对规定不服的,可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。
16、【答案】D
【解析】考查政府部门安全监督管理的相关规定。
选项A,对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密;选项B,负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中,应当互相配合,实行联合检
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 安龙县版二级建造师建设工程法规及相关知识试题 含答案 安龙县 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 试题 答案
文档标签
- 建设工程法规及相关知识安县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案安县
- 建设工程法规及相关知识祥云县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案祥云县
- 建设工程法规及相关知识济阳县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案济阳县
- 建设工程法规及相关知识永春县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案永春县
- 建设工程法规及相关知识尉氏县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案尉氏县
- 建设工程法规及相关知识建始县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案建始县
- 建设工程法规及相关知识微山县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案微山县
- 建设工程法规及相关知识突泉县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案突泉县
- 建设工程法规及相关知识昌黎县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案昌黎县
- 建设工程法规及相关知识永兴县版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题含答案永兴县