委托技术开发协议书.docx
- 文档编号:18042584
- 上传时间:2023-08-07
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:19.94KB
委托技术开发协议书.docx
《委托技术开发协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《委托技术开发协议书.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
委托技术开发协议书
委托技术开发协议书
第一篇:
20XX技术开发(委托)项目合作协议书
技术开发(委托)项目合作协议书
甲方:
肇庆京瓯机械有限公司
乙方:
温州大学科技开发公司
本协议甲方委托乙方研究开发“冲洗灭菌沥干罐装旋盖一体机组”项目,双方经平等协商,在合作意向上达成一致并协议如下:
1、本协议研究开发的内容、指标要求:
1)①、介质输送采用进液电磁阀控制(电磁阀要求耐温不低于200°,介质压力≥0.7mpa),提高可控性。
②灭菌方式采用内烘式灭菌,使灭菌介质直接作用于瓶内,使杀菌效果更彻底。
③介质送液机构采用磁控阀控制,提高可控性。
④分液装置使用汽水分离方案。
⑤开阀装置的设立。
2)①、翻转轨道和喷嘴轨道的固定。
②喷嘴的固定。
③空干方式由压缩空气直接作用于瓶底,空干效果很好,压缩空气不大于0.6mpa。
④灌装进液部分采用电气联动控制,很好的解决了国内进液压力过大密封不好的现象。
⑤灌装采用负压灌装,灌装液面准确可靠。
3)①、灌装真空部分设失控保护装置。
②、封盖采用机械拾盖方式。
③、理盖功能全程自动化,减少人员干预。
④、本机型配有cip就地清洗系统外接口,有单独的清洗管道进行清洗作业,设有灌装假套,能对灌装阀真空管进行清洗。
⑤、整机采用自动控制技术,装有相关传感报警装置,由plc和人机界面制。
⑥、外设防护罩,减少二次污染。
2、甲方与乙方的职责:
1)甲方职责:
①、投入资金100万,购置研发设务与研究设施。
②、提供研发项目的厂房与协作人员。
③、负责组织产业化的生产。
④、为乙方提供实习基地。
2)乙方职责:
①、灭菌效果能达到国家标准。
②、冲瓶完成沥干效果能达到国家标准。
③、灌装液位准确,误差范围在国家标准以内。
④、封盖效果准确。
其中1和2为整机是否成功的先决条件。
3、项目经费:
①、本项目经费由甲方提供,包括生产设施费,实验费、检测费、科研人员人员的劳务费、交通费、通信费等,其中,生产设备及设施费陆拾万圆整(¥60万元),验费、检测费、科研人员人员的劳务费、交通费、通信费等共计人民币贰拾万圆整(¥20万元)
②、科技部门与财政部门拨发的经费补贴全部甲方支配,全部用于本项目经费去支出。
③、本项目的设施及设备归甲方所有。
4、技术资料保密:
温州大学科技开发公司研究开发人员负责对该项研究成果,包括技术资料与产品专利及相关的研究论文进行严格保密,不得以任何方式与任何理由泄露或转让给第三方,否则将承担相关的法律责任。
5、技术成果的归属:
该项研究所取得的研究成果,包换技术资料与产品专利及相关的研究论文均归肇庆京欧机械有限公司所有。
6、其它给定条件:
本协议在履行中发生的争议,由当事人协商解决,协商不成时,确定按以下第种方式处理:
1)提交仲裁委员会仲裁;
2)依法向人民法院起诉。
本协议一式四份(至少四份),双方各执二份。
甲方:
肇庆京瓯机械有限公司
法人(或委托代理人):
项目联系人:
日期:
20XX年3月12日
乙方:
温州大学科技开发公司法人(或委托代理人):
项目联系人:
日期:
20XX年3月12日
第二篇:
技术开发(委托)项目合作协议书
技术开发(委托)项目合作协议书
甲方:
乙方:
天津科技大学
本协议甲方委托乙方研究开发“”项目,双方经平等协商,在合作意向上达成一致并协议如下:
1、本协议研究开发的内容、指标要求:
1)
2)
3)
2、甲方与乙方的职责:
1)甲方职责:
2)乙方职责:
3、研究开发经费支付方式:
1)自协议生效后内由甲方首付给乙方万元
2)后,甲方付给乙方
后甲方付给乙方万元
万元,结题
4、技术资料保密:
5、技术成果的归属:
6、其它给定条件:
本协议在履行中发生的争议,由当事人协商解决,协商不成时,确定按以下第种方式处理:
1)提交仲裁委员会仲裁;
2)依法向人民法院起诉
本协议一式份(至少四份),双方各执份。
甲方:
乙方:
天津科技大学
法人(或委托代理人):
法人(或委托代理人):
项目联系人:
项目联系人:
日期:
年月日日期:
年月日
第三篇:
委托开发协议书
委托开发协议书
甲方:
村委会
乙方:
公司
依据《城市房地产管理法》、《合同法》及其他有关法律法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方开发建设商贸城,并运作经营相关事宜达成如下协议,共同遵照执行。
第一条项目概况(以下简称“本项目”或“项目”)
1、项目名称:
商贸城(具体以项目报建名称为准)
2、项目位置及四至:
3、项目用地:
规划总用地公顷(具体面积和容积率以批准的用地规划为准。
)
4、建设规模:
总建筑面积约确认并经规划许可的设计、施工图纸为准。
)
第二条项目委托
鉴于乙方具有房地产开发及项目管理的丰富经验,具有相应的房地产开发资质和管理能力,甲方经多方考察,甲方全面委托乙方代为开发本项目。
乙方同意接受委托,按本合同约定内容完成本项目。
第三条项目委托的内容和方式
1、本项目的全部投资由甲方组织村民联保、村委会担保的方式向信用社申请贷款。
-1-
2、本项目所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,由甲方进行办理,乙方协助。
3、取得土地使用权后,甲方委托乙方负责本项目建设开发(包括但不限于勘探、规划、设计、报建、招投标、工程建设管理、销售手续办理、售房合同签订、产权证办理以及商贸城后期配套等)的全过程管理。
4、甲方负责对本项目设计、施工方案的审定。
对施工、监理工作、工程进度及工程质量实施监督、协调,参加项目工程例会。
5、在本项目建设过程中,双方应加强沟通,甲方有权参加乙方和施工单位组织的工程例会,原则上每月应召开一次以上工程例会,通报工程进度、及时协商、解决本项目过程中所遇到的问题。
6、本项目类型属于商住两用商贸城,第一层为商铺,用于经营商贸城;第一层以上楼层为住宅楼,用于安置村民。
7、项目符合商品房预售条件后,二层(含二层)以上住宅楼由甲方支配用于安置村民,一层所有商铺由乙方规划经营商贸城项目。
第四条项目核算
1、本项目从取得土地开始的各项成本、税费及投入由乙方独立核算,乙方独立建账。
因本项目所产生的各项税费(包括但不限于契税、土地增值税、营业税、企业所得税等)由乙方承担。
2、项目总投资最后由甲乙双方约定的工程造价决算机构审定。
第五条项目资金的管理
1、项目所需资金由乙方从信用社贷款,甲方协通过村民联保、村委会担保的方式予以协助。
2、乙方为开发本项目应设立项目专户,专门用于本项目资金往
来收付。
3、项目开始后,由项目专户直接向土地部门、施工单位、供货单位、规费收取单位等相关机构支付,项目资金专款专用,对项目资金实行封闭式管理,乙方不得挪作他用。
4、甲方对乙方项目专户资金的使用情况享有监督权,可以随时审查项目专户资金流向,如发现有项目资金挪用情况的,有权追究乙方违约责任。
第六条项目开发管理
1、甲方成立项目领导组,并确定具体项目联络人员;
2、乙方需就本项目建立专门项目管理队伍。
由具有相应管理能力的专业人员负责,并配备技术负责人,土建、给排水、暖道、电器、造价等专业人员,人员数应满足本项目开发管理需要。
3、乙方应制定本项目开发方案,推进项目进程。
待本项目详细规划批准及户型方案确定后,制定开发项目实施方案,包括:
工程进度计划、开发各工作节点计划控制、开发成本测算及控制、工程质量控制、配套工程实施计划等方案。
4、甲乙双方确立例会制度,研究解决项目开发过程中遇到的各项问题,并做好工作安排。
第七条项目权属
1、本项目的所有住宅楼归甲方所有,由甲方自行支配,安置村民,乙方无权销售本项目住宅楼。
2、乙方应当与相关银行签订按揭贷款合作和担保协议,配合甲方符合银行住房按揭贷款或公积金贷款的购房人办理按揭贷款或公积金贷款手续。
3、本项目规划建设的一层商铺归乙方所有,由乙方自主经营商贸城项目。
第八条甲方的权利和义务:
1、所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,由甲方进行办理,乙方协助。
2、以担保方式协助乙方全部项目开发资金的筹集和投入,并根据工程进度及时支付各项工程费用和税金。
2、参加本项目项下工程设计、施工单位的招标工作,设定招标条件。
监理单位由甲方负责选聘。
3、审定设计单位编制的设计方案、施工图,及工程施工预算与决算及费用支出。
4、负责项目建设主供应材料(如门窗、电梯等)的选定和交房标准的制定。
5、有权查验工程进度计划实施情况,检查施工质量,发现质量问题和其他问题及时反馈给乙方。
第九条乙方的权利和义务:
1、负责组织本项目用地范围的地上建筑物、附着物的拆迁、拆除及地上种植物等砍伐、移位等;
3、协助甲方办理本项目的用地、立项、报建、规划、施工许可等工程施工必备的手续。
4、负责组织施工图设计,报送施工图审查、消防审查,办理建设单位、监理单位、设备材料采购的公开招标。
5、组织工程竣工决算,处理工程索赔,组织竣工验收。
6、负责按照约定的工程进度计划组织施工,保证所建工程质量
符合国家关于建设工程质量要求的有关规定。
7、负责在本项目项下工程竣工验收时,同期完成各项公共建筑、市政设施配套(具体包括供电、煤气或天然气、供暖、供水、排水、消防、庭院硬化、绿化、道路照明、有线、通讯、宽带等配套),具备使用条件。
8、负责乙方现场人员工资福利和日常办公费用。
9、乙方对本项目开发过程中所发生的一切债权债务、安全施工、责任事故和侵权责任承担法律责任。
10、协助甲方协调政府部门及周边四邻关系。
第十条建设开发进度工期
本项目开发进度为年,从取得土地使用权证之日开始计算。
第十一条违约责任
1、本协议签订后,任何一方违约给对方造成损失的应予以赔偿。
2、甲方违约逾期支付项目工程款等,致使项目开发延期的,由甲方自行承担逾期交房违约责任。
3、乙方逾期交房的,每逾期一日按购房款总额的日千分之一承担违约责任。
4、由于乙方原因导致工程累计停工三个月的,甲方有权解除合同。
6、乙方擅自挪用项目专户资金的,除及时补回被挪用资金外,还应按挪用金额的20%向甲方承担违约责任。
7、如遇双方解除合同的,甲方有权要求乙方将本项目过户至甲方指定的其他开发商,接手的开发商无需向乙方支付项目及土地转让费,但甲方应按乙方完成的工程进度支付相应委托管理费。
8、房屋交付后,出现的工程质量和水电暖供应等质量问题,由乙方按与村委会的约定承担修理、更换等违约责任。
9、双方解除合同的,不影响违约责任的承担。
第十二条在工程建设过程中,如因政策因素,导致该项目停建,互不追究违约责任。
如遇地震以及大规模疫情等不可抗力导致一方违约时,另一方不予追究违约责任。
第十三条本协议未尽事宜,由双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力;
第十四条本协议及补充协议中未约定的事项,遵照有关法律、法规和政策的规定执行。
第十五条本协议在履行中发生争议,由双方协议解决;协商不成时,任何一方可向人民法院提起诉讼。
第十六条本协议自各方签字盖章之日起生效。
一式四份,双方各执两份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
或授权代表:
或授权代表:
年月日年月日
第四篇:
土地开发委托协议书
委托协议书
委托方(甲方):
受托方(乙方):
(身份证:
)
为促成与村委会预留地(地址:
)的合作开发建设,完善该预留地的土地手续,经双方友好协商,就相关委托事宜达成如下条款:
一、乙方负责与村委会进行沟通,协调相关事宜,促成甲方与村委会预留地的合作开发建设。
二、乙方为甲方办理和完善村委会预留地的相关手续,将该地块的〔国有土地使用证〕经过正常程序,办理到有限公司名下,所需费用由甲方负责(每亩土地费用控制:
万元人民币至万元人民币之间)。
三、委托费用:
1、乙方为甲方办理和完善村委会预留地的〔国有土地使用证〕费用总额:
每亩在伍万元人民币至万元人民币之间,甲方每亩支付乙方人民币:
万元整。
2、乙方为甲方办理和完善村委会预留地的〔国有土地使用证〕费用总额:
每亩在万元人民币以下,每减少万元人民币,甲方增加支付乙方人民币:
仟元整。
四、委托费用的支付方式:
1、本协议签订之日,甲方支付乙方预付款:
万元人民币。
2、甲方与村委会签订预留地合作开发建设合同之日,甲方支付乙方本协议委托费用总金额的百分之十五((请你收藏好范文,请便下次访问)扣除甲方提前预付的万元)。
3、乙方为甲方办理和完善村委会预留地的〔国有土地使用证〕手续,该预留地的〔国有土地使用证〕办至到有限公司名下之日,甲方支付乙方本协议委托费用总金额的百分之五十。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 委托 技术开发 协议书