建设工程施工合同填写范本.docx
- 文档编号:18572002
- 上传时间:2023-08-19
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:17.21KB
建设工程施工合同填写范本.docx
《建设工程施工合同填写范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同填写范本.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
建设工程施工合同填写范本
2013建设工程施工合同填写范本
1.建设施工合同怎样写
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,合作双方在进行建设工程施工项目时,必须签订工程施工合同,并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
签订合同前,可参照国家发布的工程施工合同范本。
1999年版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号:
字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围承包范围:
三、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:
五、合同价款金额(大写):
元(人民币)¥:
元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:
年月日合同订立地点:
本合同双方约定后生效发包人:
(公章)承包人:
(公章)住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
工程施工合同范本可分为以下不同种类:
建筑施工合同范本,建筑工程施工合同,建筑施工合同,建筑合同范本,建筑工程承包合同,建筑承包合同范本,房屋建筑合同范本等信息。
在工程施工合同协商阶段中,只要双方对于中标价不调整,有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。
其次,在签订工程施工合同时,洽商和变更并不在以上排序的范围中,正是由于其是对工程施工合同内容的修改,根据《合同法》进行调整即可,无需再以上的排序中进行排列。
组成工程施工合同范本的文件包括:
1、工程施工合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、工程施工合同专用条款、5、工程施工合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书10、建设工程施工合同范本使用说明在签订工程施工合同范本时,应注意以下事项:
1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人,即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格,承认全部合同文件,能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。
上列单位的名称和个人的姓名,应准确地写在工程施工合同的发包方位置内,不得简称。
与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员,均可成为发包方,履行工程施工合同规定的义务,享有工程施工合同规定的权利。
2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业,上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内,不得简称。
但承包方不能将工程转包或出让,应在合同签订前提出并征得发包方同意。
若需要最新的工程施工合同范本,最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询,确保能找到最新的信息。
2013年新版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)。
本合同自2013年7月1日起执行,原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)同时废止。
与1999版施工合同相比,2013版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度,调整完善了合同结构体系与合同价格类型,更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡,加强了与现行法律和其他文本的衔接,保证了合同的适用性。
2.建设工程施工合同的合同的范本
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,合作双方在进行建设工程施工项目时,必须签订工程施工合同,并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
签订合同前,可参照国家发布的工程施工合同范本。
1999年版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号:
字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围承包范围:
三、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:
五、合同价款金额(大写):
元(人民币)¥:
元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:
年月日合同订立地点:
本合同双方约定后生效发包人:
(公章)承包人:
(公章)住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
工程施工合同范本可分为以下不同种类:
建筑施工合同范本,建筑工程施工合同,建筑施工合同,建筑合同范本,建筑工程承包合同,建筑承包合同范本,房屋建筑合同范本等信息。
在工程施工合同协商阶段中,只要双方对于中标价不调整,有可能会对工程报价或预算书中的不平衡报价或预算错误的内容进行调整。
其次,在签订工程施工合同时,洽商和变更并不在以上排序的范围中,正是由于其是对工程施工合同内容的修改,根据《合同法》进行调整即可,无需再以上的排序中进行排列。
组成工程施工合同范本的文件包括:
1、工程施工合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、工程施工合同专用条款、5、工程施工合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书10、建设工程施工合同范本使用说明在签订工程施工合同范本时,应注意以下事项:
1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人,即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格,承认全部合同文件,能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。
上列单位的名称和个人的姓名,应准确地写在工程施工合同的发包方位置内,不得简称。
与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和接受发包方出让的单位和人员,均可成为发包方,履行工程施工合同规定的义务,享有工程施工合同规定的权利。
2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业,上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内,不得简称。
但承包方不能将工程转包或出让,应在合同签订前提出并征得发包方同意。
若需要最新的工程施工合同范本,最佳的方式就是到政府相关部门的网站进行查询,确保能找到最新的信息。
2013年新版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)为规范建筑市场秩序,维护建设工程施工合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)。
本合同自2013年7月1日起执行,原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)同时废止。
与1999版施工合同相比,2013版施工合同增加了双向担保、合理调价、缺陷责任期、工程系列保险、商定与确定、索赔期限、双倍赔偿、争议评审等八项新的制度,调整完善了合同结构体系与合同价格类型,更加注重对发包人、承包人市场行为的引导、规范和权益平衡,加强了与现行法律和其他文本的衔接,保证了合同的适用性。
3.建设工程施工合同示范文本专用条款如何填写
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:
________________________________________________________3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:
______________________________________3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:
__________________________________________________________发包人提供标准、规范的时间:
_____________________________________________________国内没有相应标准、规范时的约定:
_________________________________________________4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
___________________________________________发包人对图纸的保密要求:
________________________________________________________使用国外图纸的要求及费用承担:
__________________________________________________二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:
________________职务:
________________发包人委托的职权:
__________________需要取得发包人批准才能行使的职权:
______________________________________________5.3发包人派驻的工程师姓名:
________________职务:
________________________职权:
__________________________________________________________________________5.6不实行监理的,工程师的职权:
__________________________________________________7、项目经理姓名:
________________职务:
________________8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
____________________________________
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
____________________________________(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
__________________________________________(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
___________________________(6)水准点与座标控制点交验要求:
_______________________________________________(7)图纸会审和设计交底时间:
____________________________________________________(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
______________________________________________________________________(9)双方约定发包人应做的其他工作:
______________________________________________8.2发包人委托承包人办理的工作:
_________________________________________________9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
______________
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
___________________________________________(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
____________________________(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
__________________________________(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
___________________(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
______________________________________(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
____________________________________________________________________(8)施工场清洁卫生的要求:
______________________________________________________(9)双方约定承包人应做的其他工作:
______________________________________________三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
__________________________工程师确认的时间:
______________________________________________________________10.2群体工程中有关进度计划的要求:
______________________________________________13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况:
________________________________________________四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位:
____。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同 填写 范本
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)