F0601建筑经济与管理专升本.docx
- 文档编号:2523211
- 上传时间:2023-05-03
- 格式:DOCX
- 页数:31
- 大小:31.25KB
F0601建筑经济与管理专升本.docx
《F0601建筑经济与管理专升本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《F0601建筑经济与管理专升本.docx(31页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
F0601建筑经济与管理专升本
建筑经济与管理(专升本)阶段性作业4
总分:
100分考试时间:
分钟
单选题
1.能全面反映项目资金活动全貌的报表是 。
(6分)
(A)全部投资现金流量表
(B)资产负债表
(C)资金来源与运用表
(D)损益表
参考答案:
C
2.反映项目财务生存能力的指标是 。
(6分)
(A)各年的累计盈余资金
(B)各年的净现金流量
(C)各年的净利润
(D)各年的未分配利润
参考答案:
A
3.偿债备付率 则表示没有足够的资金偿付当期债务,需通过短期借款偿付已到期债务。
(6分)
(A)高于1
(B)低于1
(C)高于2
(D)低于2
参考答案:
B
4.通过项目资本金现金流量表,主要计算的财务评价指标为 。
(6分)
(A)项目投资财务净现值
(B)项目资本金财务净现值
(C)项目投资财务内部收益率
(D)项目资本金财务内部收益率
参考答案:
D
5.投资项目现金流量分析中,常用的价值性评价指标是 。
(6分)
(A)投资回收期
(B)净现值
(C)借款偿还期
(D)内部收益率
参考答案:
B
6.无形资产计提摊销费的方法是 。
(6分)
(A)年数总和法
(B)年限平均法
(C)双倍余额递减法
(D)工作量法
参考答案:
B
7.资产负债表中的资产、负债及所有者权益三项之间的关系是 。
(6分)
(A)资产+负债=所有者权益
(B)资产+所有者权益=负债
(C)资产=负债+所有者权益
(D)固定资产=负债+所有者权益
参考答案:
C
8.关于资本金制度的下述表述, 是不正确的。
(6分)
(A)资本金是企业在工商行政管理部门登记的注册资金
(B)资本金对项目的法人而言属非负债资金
(C)企业对筹集的资本金依法享有经营权
(D)投资者对资本金拥有所有权,投资者可以随时抽走投入的资金
参考答案:
D
9.已知速动比率为1,流动负债为80万元,存货为120万元,则流动比率为 。
(6分)
(A)2.5
(B)1
(C)1.5
(D)2
参考答案:
A
10.采用最大偿还能力偿还长期借款本金时,需要逐年地在 之间循环填写,直到长期借款还清为止。
(6分)
(A)总成本费用估算表,资产负债表,利润与利润分配表
(B)资产负债表,现金流量表,借款还本付息计划表
(C)总成本费用估算表,利润与利润分配表,借款还本付息计划表
(D)利润与利润分配表,现金流量表,总成本费用估算表
参考答案:
C
多选题
11.所有者权益包括 。
(8分)
(A)实收资本金
(B)资本公积金
(C)递延资产
(D)盈余公积金
(E)未分配利润
参考答案:
A,B,D,E
12.下列关于还本付息的说法正确的是 。
(8分)
(A)等额偿还本金和利息时,偿还本金部分将逐年减少,支付利息部分将逐年增多
(B)等额偿还本金和利息时,偿还本金部分将逐年增多,支付利息部分将逐年减少
(C)等额偿还本金和利息时,每年偿还的本金和利息之和相等
(D)等额还本、利息照付时,各年偿还的本金相等,支付利息部分将逐年减少
(E)在利率相同的情况下,采用等额偿还本金和利息的还款方式所支付的利息少于等额还本、利息照付的还款方式
参考答案:
B,C,D
13.下列项目属于资本性支出的是 。
(8分)
(A)固定资产购建支出
(B)无形资产购建支出
(C)短期融资利息支出
(D)管理费用支出
(E)固定资产大修理支出
参考答案:
A,B,E
14.企业流动资产是指可以在一年内或超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产,包括 。
(8分)
(A)存款
(B)存货
(C)应收及预付款项
(D)运输车辆
(E)房屋
参考答案:
A,B,C
15.下列关于流动资金的说法正确的是 。
(8分)
(A)流动资金借款按年终偿还、下年初再借的方式处理
(B)流动资金借款利息按1年期利率计息
(C)一般设定流动资金借款偿还在计算期最后一年
(D)流动资金可以采用分项详细估算法进行估算
(E)流动资金=应收账款+预付账款+存货+现金
参考答案:
A,B,C,D
建筑经济与管理(专升本)阶段性作业2
总分:
100分考试时间:
分钟
单选题
1.同一专业的单位组成的投标联合体, 。
(6分)
(A)按资质等级高的单位确定资质等级
(B)按资质等级低的单位确定资质等级
(C)应重新核定资质等级
(D)不能确定其资质等级
参考答案:
B
2.取概率最大自然状态下最大益损值对应的方案为最优方案,这是风险型决策中的 。
(6分)
(A)最大可能法
(B)最大期望益损值法
(C)决策树法
(D)冒险准则法
参考答案:
A
3.提交投标文件的投标人少于 个的,招标人应当依法重新招标。
(6分)
(A)2
(B)3
(C)5
(D)7
参考答案:
B
4.某市欲修建省际高速公路,招标人规定2010年5月16日为投标截止日期。
若必须对招标文件进行必要修改,至少应在 前通知投标人。
(6分)
(A)2010年5月10日
(B)2010年6月1日
(C)2010年6月10日
(D)2010年5月1日
参考答案:
D
5.建设工程项目招标中,中标人拒绝与招标人订立合同。
中标人提交的投标保证金是2万元,拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。
则招标人有权 。
(6分)
(A)没收投标保证金,但无权主张保证金以外的赔偿
(B)没收投标保证金,且有权主张保证金以外的0.5万元损失
(C)向法院诉讼要求赔偿,但不得自行没收投标保证金
(D)没收投标保证金,且有权主张保证金以外的2.5万元损失
参考答案:
B
6.后悔值准则又称为 。
(6分)
(A)最大收益值最大准则
(B)大中取大准则
(C)最小机会损失准则
(D)最小收益值最大准则
参考答案:
C
7.采用邀请招标的,被邀请的投标者不得少于 家。
(6分)
(A)2
(B)3
(C)16
(D)7
参考答案:
B
8.评标机构由招标单位与技术、经济专家组成,人数为不少于 人的奇数。
(6分)
(A)5
(B)7
(C)4
(D)3
参考答案:
A
9.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时,应由 决定中标人。
(6分)
(A)招标人
(B)公共资源交易中心
(C)招标代理机构
(D)建设行政主管部门
参考答案:
A
10.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前, 。
(6分)
(A)可以修改补充,但不能撤回已提交的文件
(B)不可以修改补充,不可以撤回已提交的文件
(C)可以修改补充,可以撤回已提交的文件
(D)可以撤回已提交的文件,但不再有资格投标
参考答案:
C
多选题
11.甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位,乙的下列行为不符合法律规定的有 。
(8分)
(A)乙以甲的名义在媒体上发布招标公告
(B)乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标侯选人确定某投标人中标
(C)为保持公平、公正,乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构
(D)乙接受委托后,指派工作人员张某具体操办该招标事宜
(E)乙接受某一投标人委托,指派王某编制该工程投标书
参考答案:
B,C,E
12.工程招标文件可由 编制。
(8分)
(A)设计单位
(B)招标单位
(C)施工单位
(D)建设主管部门
(E)受委托的咨询公司
参考答案:
B,E
13.为了保证特尔斐法的预测精度,组织预测时应注意 。
(8分)
(A)预测的问题要集中
(B)避免组合事件
(C)轮问时间间隔
(D)支付适当报酬
(E)问题的数量要限制
参考答案:
A,B,C,D,E
14.按决策的确定程度,可分为 。
(8分)
(A)确定型决策
(B)非确定型决策
(C)单目标决策
(D)多目标决策
(E)风险型决策
参考答案:
A,B,E
15.投标单位有下列 情况,将被没收投标保证金。
(8分)
(A)投标有效期内撤回其投标文件
(B)中标单位未在规定期限内提交履约保证金
(C)中标单位签定了合同后
(D)领取招标文件,但未来投标的
(E)中标单位未在规定期限内签定合同
参考答案:
A,B,E
建筑经济与管理(专升本)阶段性作业1
总分:
100分考试时间:
分钟
单选题
1.某建设项目年产量为6000件,每件产品的售价为4000元,单位产品可变费用为2400元,预计年固定成本为320万元,则该项目的盈亏平衡点产量是 。
(6分)
(A)3000件
(B)6500件
(C)2000件
(D)5200件
参考答案:
C
2.某固定资产原值为6万元,无残值,使用年限为5年,若采用双倍余额递减法计提折旧,则第二年应提折旧额为 元。
(6分)
(A)24000
(B)14400
(C)20800
(D)19400
参考答案:
B
3.某方案实施后有三种可能性:
情况好时,净现值为1200万元,概率为0.4;情况一般时,净现值为400万元,概率为0.3;情况差时,净现值为-800万元。
则该项目的期望净现值为 。
(6分)
(A)600万元
(B)400万元
(C)360万元
(D)500万元
参考答案:
C
4.有3个相互独立的投资方案甲、乙、丙,所有方案寿命均为10年,残值为0,基准收益率10%,可利用资本18万元,(P/A,10%,10)=6.145。
项目有关数据见下表,则最优方案组合为 。
(6分)
(A)甲乙丙
(B)乙丙
(C)甲丙
(D)甲乙
参考答案:
B
5.假设某工程1年建成并投产,寿命10年,每年净收益2万元,按10%折现率计算恰好能在寿命期内把期初投资全部收回,(P/A,10%,10)=6.145,则该工程期初投入为 。
(6分)
(A)20万元
(B)18.42万元
(C)12.29万元
(D)10万元
参考答案:
C
6.某施工企业在施工方案设计阶段对工期、质量、投资进行优化设计,提出了3个方案:
F1,F2,F3,有关数据见下表,则最优方案是 。
(6分)
(A)F1
(B)F2
(C)F3
(D)无法确定
参考答案:
B
7.某建设项目初期投资额为3000万元,此后从第一年年末开始将有950万元/年的净收益。
若寿命期为6年,6年后的残值为零,i=10%,已知(P/A,10%,6)=4.35526,则该项目的净现值为 万元。
(6分)
(A)1156
(B)1231
(C)1842
(D)1137
参考答案:
D
8.某固定资产原值为350万元,折旧年限为50年,估计残值为0,则采用年数总和法计算第42年的折旧额是 。
(6分)
(A)13.7万
(B)55.4万
(C)5.2万
(D)2.47万
参考答案:
D
9.对于一个确定的项目来说,若基准折现率变大,则 。
(6分)
(A)净现值与内部收益率均减小
(B)净现值与内部收益率均变大
(C)净现值减小,内部收益率增大
(D)净现值减小,内部收益率不变
参考答案:
D
10.某投资方案寿命5年,每年的净现金流量见下表,折现率10%,到第5年恰好投资全部收回,则该公司的内部收益率为 。
(6分)
(A)<10%
(B)10%
(C)>10%
(D)无法确定
参考答案:
B
多选题
11.建设工程进行多次性计价,它们之间的关系是 。
(8分)
(A)投资估算控制设计概算
(B)设计概算控制施工图预算
(C)设计概算是对投资估算的落实
(D)投资估算作为工程造价的目标限额,应比设计概算更为准确
(E)在正常情况下投资估算应小于设计概算
参考答案:
A,B,C
12.价值工程的主要特点是 。
(8分)
(A)侧重于功能分析
(B)着眼于寿命周期成本
(C)注重功能整理
(D)有组织的活动
(E)重视方案制定
参考答案:
A,B,D
13.施工企业计提折旧的固定资产范围包括 。
(8分)
(A)在用固定资产
(B)以融资租赁方式租入的固定资产
(C)以经营租赁方式租入的固定资产
(D)房屋及建筑物
(E)破产、关停企业的固定资产
参考答案:
A,B,D
14.在下列几种情况下,盈亏平衡点可以降低的是 。
(8分)
(A)产品价格提高
(B)产量增加
(C)固定成本增加
(D)固定成本降低
(E)单位产品可变成本降低
参考答案:
A,D,E
15.施工企业的其他营业收入包括 。
(8分)
(A)工程结算收入
(B)材料销售收入
(C)固定资产出租收入
(D)无形资产转让
(E)工程索赔收入
参考答案:
B,C,D
建筑经济与管理(专升本)阶段性作业3
总分:
100分考试时间:
分钟
单选题
1.工业与民用建筑的成本核算对象,一般应是 。
(4分)
(A)单项工程
(B)单位工程
(C)分部工程
(D)分项工程
参考答案:
B
2.施工的竣工验收应当由 负责组织。
(4分)
(A)发包人
(B)工程师
(C)承包人
(D)监理单位
参考答案:
A
3.施工企业成本费用管理,着重围绕着 、成本费用计划、成本费用控制、成本费用核算、成本费用分析与考核等5个环节进行。
(4分)
(A)成本费用结算
(B)成本费用计算
(C)成本费用目标
(D)成本费用预测
参考答案:
D
4.下列说法中错误的是 。
(4分)
(A)项目经理部应设置采购部门,制定采购管理制度、工作程序和采购计划
(B)材料和设备的采购资料应真实、有效、完整,具有可追溯性
(C)成品保护工作应由发包人负责
(D)项目经理部应建立计量管理部门,配备计量人员
参考答案:
C
5.在工程施工中,由于发包人的原因不能按照约定的开工日期开工,工程师应当 。
(4分)
(A)通知承包人,并承担承包人的损失
(B)通知承包人,但不承担承包人的损失
(C)与承包人协商,并承担承包人的损失
(D)与承包人协商,但不承担承包人的损失
参考答案:
A
6.施工企业将某一产品成本综合指标分解为各个相互联系的原因因素,以确定引起指标变动的各个因素的影响程度的一种成本费用分析方法,称之为 。
(4分)
(A)比较分析法
(B)因素分析法
(C)相对数分析法
(D)综合分析法
参考答案:
B
7.在施工过程中发现地下文物,导致工期和费用增加,则承包商 。
(4分)
(A)只能索赔工期
(B)只能索赔费用
(C)二者均可索赔
(D)不能提出索赔
参考答案:
C
8.在施工过程中,承包人供应的材料设备到货后,由于工程师自己的原因未能按时到场验收,事后发现材料不符合要求需要拆除,由此发生的费用应当由 承担。
(4分)
(A)发包人
(B)承包人
(C)工程师
(D)监理单位
参考答案:
B
9.在工程施工中,经工程师检验合格已经覆盖的工程,工程师重新检验不合格,由此发生的费用应当全部由 承担。
(4分)
(A)发包人
(B)工程师
(C)承包人
(D)监理单位
参考答案:
C
10.用工序能力指数Cp来判断工序能力时,若1.33<Cp<1.67,表明 。
(4分)
(A)工序能力过于充裕
(B)工序能力较为理想,生产正常
(C)工序能力勉强可以,需要加强管理
(D)工序能力不足
参考答案:
B
多选题
11.用直方图判断施工项目质量,其质量不稳定的图形包括 。
(5分)
(A)对称分布
(B)锯齿分布
(C)孤岛分布
(D)双峰分布
(E)陡壁分布
参考答案:
B,C,D,E
12.索赔的处理原则有 。
(5分)
(A)索赔必须以合同为依据
(B)必须注意资料的积累
(C)及时合理处理索赔
(D)以国际惯例为依据
(E)加强索赔的前瞻性,有效避免过多索赔事件的发生
参考答案:
A,B,C,E
13.由于业主设计变更,导致工程全场性停工一个月,则承包商可索赔的费用有 。
(5分)
(A)利润
(B)人工窝工费
(C)机械设备窝工费
(D)增加的工地管理费
(E)材料费
参考答案:
B,C,D
14.按照《建设工程施工合同文本》规定,在施工中由于 造成工期延误,经发包人代表确认,竣工日期可以顺延。
(5分)
(A)乙方未能及时调配施工机械
(B)发生不可抗力
(C)雨季天数
(D)工程量变化和设计变更
(E)1周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
参考答案:
B,D,E
15.在施工合同中,下列 工作应由承包人完成。
(5分)
(A)土地征用和拆迁
(B)临时用地、占道申报批准手续
(C)提供工程地质报告
(D)保护施工现场地下管道和临近建筑物及构筑物
(E)提供相应的工程进度计划及进度统计报表
参考答案:
D,E
16.在施工过程中,发生 等情况时,承包人可以要求索赔。
(5分)
(A)业主要求赶工
(B)监理工程师发出的通知有误
(C)社会动乱
(D)分包方违约
(E)设计单位修改设计
参考答案:
A,B,C,E
17.因业主不合理压缩工期,导致施工费用增加,承包商可以提出 。
(5分)
(A)人工费索赔
(B)材料加大储备索赔
(C)施工机械费用索赔
(D)工地管理费索赔
(E)利润索赔
参考答案:
A,B,C
18.施工合同文本规定, 是承包人的义务。
(5分)
(A)对工程质量负责
(B)按时提供施工现场
(C)执行工程师发布的各项指令
(D)按时支付工程款
(E)对施工现场的安全负责
参考答案:
A,C,E
19.在施工合同中, 属于发包人应当完成的工作。
(5分)
(A)使施工现场具备施工条件
(B)提供施工场地的工程地质资料
(C)提供工程进度计划
(D)向发包人代表提供在施工现场办公的设施
(E)开通施工场地与城乡公共道路的通道
参考答案:
A,B,E
20.全面质量管理的基本观点包括 。
(5分)
(A)PDCA循环
(B)用数据说话
(C)全过程、全员参加、全企业的质量管理
(D)为用户服务
(E)预防为主
参考答案:
B,C,D,E
21.在下列方法中, 可以用来判断工序和生产过程的质量是否存在问题。
(5分)
(A)相关图
(B)直方图
(C)控制图
(D)香蕉曲线图
(E)排列图
参考答案:
B,C
22.施工中的技术检查包括 。
(5分)
(A)检查脚手架、斜道、跳板等是否坚固和稳定可靠
(B)检查工程施工是否按图施工,是否符合设计要求
(C)保证施工用水、用电,确保排水沟渠畅通无阻
(D)对测量放线及各施工过程的技术检查和复核
(E)隐蔽工程要符合质量检查的规定,并作必要的记录
参考答案:
B,D,E
建筑经济与管理(专升本)综合测试3
总分:
100分考试时间:
分钟
问答题
1.某承包商(乙方)于某年3月6日与某业主(甲方)签订一项施工合同。
在合同中规定,甲方于3月14日提供施工现场。
工程开工日期为3月16日,竣工日期为4月22日,合同日历工期为38天。
工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元。
乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划,并得到甲方代表的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件:
事件1:
因部分原有设备搬迁拖延,甲方于3月17日才提供出全部场地影响了工作A、B的正常作业时间,使该两项工作的作业时间均延长了2天,并使这两项工作分别窝工6、8个工日,工作C为此受到影响。
事件2:
乙方与租赁商原约定,工作D使用的某种机械于3月27日进场,但因运输问题推迟到3月30日才进场,造成工作D实际作业时间增加1天,多用人工7个工日。
事件3:
在工作E施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工14个工日,其他费用增加1.5万元。
事件4:
工作F是一项隐蔽工程,在其施工完毕后,乙方及时向甲方代表提出检查验收要求。
但因甲方代表未能在规定时间到现场检查验收,承包商自行检查后进行了覆盖。
事后甲方代表认为该项工作很重要,要求乙方在两个主要部位(部位a和部位b,这两个部位处于同一检查单元)进行剥离检查。
检查结果为:
部位a完全合格,部位b的偏差超出了规范允许范围,乙方根据甲方代表的要求扩大剥离检查范围并进行返工处理,合格后甲方代表予以签字验收。
部位a的剥离和覆盖用工为6个工日,其他费用1000元;部位b的剥离、返工及覆盖用工20个工日,其他费用为1.2万元。
因工作F的重新检验和返工处理影响了工作H的正常作业,使工作的H的作业时间延长2天,多用人工10个工日。
其余各项工作的实际作业时间和费用情况均与原计划相符。
问题:
①在上述事件中,乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?
试简述理由。
②该工程的实际施工天数为多少天?
可得到的工期补偿为多少天?
工期奖罚天数为多少天?
③假设工程所在地人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日,施工管理费、利润等均不予补偿。
在该工程中,乙方可得到的合理的经济补偿有哪几项?
经济补偿额为多少?
(30分)
参考答案:
问题1:
事件1:
可以提出工期补偿和费用补偿要求,因为施工现场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任,且工作A位于关键线路上。
事件2:
不能提出补偿要求,因为租赁设备迟进场属于乙方应承担的风险。
事
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- F0601 建筑 经济 管理