防水工程合同.doc
- 文档编号:2832055
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOC
- 页数:6
- 大小:30.50KB
防水工程合同.doc
《防水工程合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《防水工程合同.doc(6页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
工程施工合同
发包人:
(以下称甲方)
承包人:
(身份证号)(以下称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、行政法规,遵循公平自愿和诚实信用的原则,双方就工程防水层施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
名称:
地点:
承包内容:
地下室底板、地下室外墙、车库屋面、主楼屋面及卫生间防水层施工。
承包方式:
人工+辅材+工具+简易脚手架等包干。
(含基层清理、喷底油、粘贴卷材(或涂刷)等工序)
承包价款:
1、地下室底板及地下室外墙4mm厚单层SBS防水卷材施工按展开面积7元/㎡结算(附加层不另算,包含在合同价款内);
2、车库顶板屋面、主楼屋面双层SBS防水卷材施工按卷材施工部位尺寸展开面积10元/㎡结算(附加层不另算,包含在合同价款内);
3、卫生间2mm厚聚氨酯防水涂料施工按展开面积23元/㎡结算。
二、质量标准:
按图纸设计要求符合国家有关施工及验收规范,达到优良标准。
三、发包人工作:
3.1、向乙方进场施工人员提供必要的住宿场所,并及时消毒。
3.2、甲方向乙方人员提供技术交底及标高、轴线等,
3.3、甲方应向乙方提供书面设计修改单,否则乙方有权拒绝施工。
3.4、发包人应做好以下施工安全保护措施:
(1)电气设备应配置漏电开关。
(3)向施工人员做安全交底及教育工作。
3.5、甲方派驻工地的工程师代表为,其每周固定于工地的上班的时间应不少于天。
3.6、甲方有权要求乙方更换不称职的管理人员,否则给予乙方元之罚款,直到问题得以解决。
3.7、甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款。
四、承包人工作:
4.1、根据甲方委托,组织必要的人力、物力,保证按照甲方制定的计划按时完成有关施工任务,并符合质量要求。
4.2、服从甲方管理,按照图纸及技术交底要求进行施工,配合好其他工种施工。
4.3、乙方派驻工地代表为其每周固定于工地的上班时间应不少于天。
五、质量检查和返工:
5.1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求,以及技术人员依照合同发出的指令施工,随时接受技术人员的检查检验,并为检查验收提供便利条件。
5.2、乙方若工程质量达不到约定标准,技术员一经发现,应要求乙方拆除和返工,直到符合约定标准,以上工料损失由乙方承担。
六、工期及付款结算:
1、付款方式:
1.1、地下室底板全部施工完毕,并经建设单位、监理单位验收合格后,甲乙双方应于10日以内就本工程予以决算,决算完成后,甲方应于15日内向乙方支付至工程总价款的80%,工程竣工验收后30日内付至工程总价款的95%;余款5%的质保金甲方应于工程交工满2年后无质量问题,一次性向乙方无息付清。
1.2、地下室外墙全部施工完毕,并经建设单位、监理单位验收合格后,甲乙双方应于10日以内就本工程予以决算,决算完成后,甲方应于15日内向乙方支付至工程总价款的80%,工程竣工验收后30日内付至工程总价款的95%;余款5%的质保金甲方应于工程交工满2年后无质量问题,一次性向乙方无息付清。
1.3、车库屋面全部施工完毕,并经建设单位、监理单位验收合格后,甲乙双方应于10日以内就本工程予以决算,决算完成后,甲方应于15日内向乙方支付至工程总价款的80%,工程竣工验收后30日内付至工程总价款的95%;余款5%的质保金甲方应于工程交工满2年后无质量问题,一次性向乙方无息付清。
1.4、主楼屋面全部施工完毕,并经建设单位、监理单位验收合格后,甲乙双方应于10日以内就本工程予以决算,决算完成后,甲方应于15日内向乙方支付至工程总价款的80%,工程竣工验收后30日内付至工程总价款的95%;余款5%的质保金甲方应于工程交工满2年后无质量问题,一次性向乙方无息付清。
1.5、乙方的最终结算单应经保管员、材料员、施工员、预算员等签字确认后,方可报送财务部门结款。
2、工期:
具备施工条件乙方进场后5日内完成。
七、安全施工责任:
甲乙双方应密切配合,共同做好安全施工的教育工作,及时落实安全措施,为安全施工创造良好的条件;禁止任何人违章指挥、违章作业。
若发生安全伤亡事故,甲乙双方应立即行动,组织人员车辆救死扶伤,费用及其他善后责任由责任方予以全部承担。
八、争议及仲裁:
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,可请当地政府有关部门调解,也可向郑州市管城区人民法院起诉。
九、补充条款:
1、计时工、零星用工等应按项目部规定5日内办理完签字核定手续,否则甲方财务室不予认可;本款工作内容每月开立外包工结算单。
2、«施工现场管理规定»是本合同的有效补充,与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:
乙方代表:
授权代表:
电话:
年月日年月日
建设工程施工分包安全生产合同
工程承包人:
河南四建股份有限公司中原金融产业园项目部(以下称甲方)
劳务分包人:
(以下称乙方)
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全和健康,保障施工现场的顺利进行,依据《劳动法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程施工现场管理规定》等,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
一、安全生产管理
1、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
2、乙方必须学习、掌握并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
3、乙方必须执行工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
4、乙方必须执行三级安全教育制度,项目经理、安全员及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
5、乙方必须执行安全生产检查整改制度。
6、乙方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
7、乙方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。
8、乙方自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效,否则应承担一切法律和经济责任。
9、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
10、乙方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”,如乙方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。
如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照。
不准破坏事故现场。
乙方须积极配合甲方及上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。
11、乙方必须承担因为乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
12、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
13、乙方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,乙方必须做好事故的善后处理工作,甲方积极协助,事故处理费用双方按约定比例分担;否则如乙方推卸不予解决,如由甲方出面处理,则所有费用由乙方承担。
14、甲方应为乙方创造良好的作业环境,完全因甲方的设施、设备不良造成的事故,应由甲方负责承担事故费用,乙方出面做好善后工作。
15、甲方有权监督、纠正乙方人员的违章、违规、违纪行为,对不服管理的有权令其停止作业。
16、甲方有权审查乙方进场人员的安全教育情况。
二、违约
1、达不到约定条件的,甲方一经发现,可要求乙方立即进行整改和补充完善,乙方应按甲方要求进行整改和补充完整,直到符合约定条件。
2、因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担违约责任和经济支出。
3、因甲方原因达不到约定条件的,由甲方承担违约责任和经济支出。
三、事故处理费用双方承担比例
本工程施工过程中若发生安全事故,为简化事故处理程序,根据事故处理费用的额度双方约定按照下述三种方式确定各自应承担的事故处理费用:
1、若施工现场乙方施工工人发生一般安全事故(轻伤),医疗费及其它处理费用总计不超过2万元,无论事故发生原因由何方造成,医疗费及其它处理费用均由乙方承担。
2、若施工现场乙方施工工人发生较大安全事故,医疗费及其它处理费用总计超过2万元,无论事故发生原因由何方造成,事故人员医疗费、住院费、陪护费、交通食宿费均由分包方承担,其它误工费、赔偿费等费用按总额甲方承担70%、乙方承担30%;
3、若施工现场乙方施工工人发生重大安全事故(重伤或伤亡1人),事故处理按施工合同第八条《安全防护》及本合同第一条《安全生产管理》中条款约定划分责任,事故处理费用由责任方承担。
四、争议
当双方发生争议时,可通过双方上级主管部协商调解,若协商不成,任何一方可起诉至郑州开发区人民法院。
五、本合同在双方签字盖章后生效。
六、本合同一式三份,双方各执一份,安全管理部备案一份。
总包方(盖章)分包方(盖章)
法人代表:
法人代表:
(或委托代理人)(或委托代理人)
日期:
日期:
-6-
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 防水工程 合同