施工合同正本Word格式文档下载.doc
- 文档编号:4612111
- 上传时间:2023-05-03
- 格式:DOC
- 页数:19
- 大小:134KB
施工合同正本Word格式文档下载.doc
《施工合同正本Word格式文档下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工合同正本Word格式文档下载.doc(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
达到国家质量验收规范及标准(合格)
五、合同价款
金额(大写):
陆佰弍拾陆万壹仟陆佰肆拾(以实际结算为准)元(人民币)
¥:
6261640.00元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中的有关词语与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
2011年1月16日
合同订立地点:
泰山宾馆535办公室
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
住所:
昆明市人民东路394号住所:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
13888776037电话:
传真:
0871-8059067传真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
邮政编码:
650216邮政编码:
工商行政管理部门鉴证建设行政主管部门备案
(鉴证章)(鉴证章)
经办人:
经办人:
年月日年月日
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
按通用条款执行
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用/语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
按现行的法律、行政法规执行
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
执行现行的标准规范
发包人提供标准、规范的时间:
/
国内没有相应标准、规范时的约定:
/
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
陆套
发包人对图纸的保密要求:
无使用国外图纸的要求及费用承担:
无
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
总监理工程师
发包人委托的职权:
本工程的质量、工期、安全、文明施工全部工作内容
需要取得发包人批准才能行使的职权:
5.3发包人派驻的工程师
史美光职务:
甲方现场代表
职权:
协调施工现场、外部有关业务关系及图纸变更等。
5.6不实行监理的,工程师的职权:
/
7、项目经理
职务:
项目经理
8、发包人工作
8.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
已完成
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
已完成
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
已开通
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
开工前提供给承包人
(5)由发包人办理的有关施工所需证件、批件的名称和完成时间:
开工前完成
(6)水准点与坐标控制点交验要求:
开工时现场交验
(7)图纸会审和设计交底时间:
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
按通用条款执行
(9)双方约定发包人应做的其他工作:
协调周围施工环境
8.2发包人委托承包人办理的工作:
无
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需要设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
无
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
每月25日
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
由承包人负责
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
无
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音
管理等手续:
开工需要时办理
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
由承包人承担
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文
物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
执行通用条款
(8)施工场地清洁卫生的要求:
达到市级文明工地要求
文明施工达到工完场清
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
双方协商,以书面形式约定。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
开工前七日内
工程师确认的时间:
接到后三日内
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
/
13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
按通用条款执行
四、质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
按验收规范执行
19.工程试车
19.5试车费用的承担:
无
五、安全施工
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.2本合同价款采用
(2)方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
/
风险费用的计算方法:
/
/
风险范围以外合同价款调整方法:
/
/
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:
依据双方确认的工程量,按照《云南省建筑工程消耗量定额》2003版及《云南省安装工程消耗量定额》2003版,及相关调整文件下浮3%进行计算,材料价格按照市场价进行计算。
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
/
/
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
设计变更、技术核定、甲方代表签证、工程竣工后据实结算。
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
开工前预付合同价的15%
扣回工程款的时间、比例:
按照工程进度,分3次扣回
25.工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
每月25日前
26.工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
按形象进度依据完成实际工程量的相应价款支付。
七、材料设备供应
27.发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:
/
/ (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表
不符:
/
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
/
/
(4)到货地点与一览表不符:
/
/(5)供应数量与一览表不符:
/(6)到货时间与一览表不符:
/
/27.6发包人供应材料设备的结算方法:
/28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
执行通用条款
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
工程竣工后三十日内
32.6中间交工工程的范围和竣工时间:
/
十、违约、索赔和争议
35.违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:
执行通用条款
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承但的违约的责任:
按通用条款执行
双方约定的发包人其他违约责任:
按通用条款执行
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人应承担的违约责任:
按通用条款执行
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
按通用条款执行
双方约定的承包人其他违约责任:
按通用条款执行
37、争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)
(2)采取第二种方式解决,并约定向昆明市仲裁委员会提请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
/
分包施工单位为:
/
不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
按通用条款执行
/
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
按通用条款执行
/
发包人委托承包人办理保险事项:
无
(2)承包人投保内容:
按通用条款执行
/41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
/担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
/担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项:
/
/
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数:
正本贰份,副本贰份
47、补充条款
附件1:
承包人承揽工程项目一览表
单位工程
名称
建设
规模
建筑面积
(平方米)
结构
层数
跨度(米)
设备安装
内容
工程造价
(元)
开工
日期
竣工日期
附件2
发包人供应材料一览表
序号
材料设备
品种
规格
型号
单
位
数量
价
质量
等级
供应
时间
送达
地点
备注
附件3
工程质量保修书
为保证(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 施工 合同 正本