建设工程施工合同范本全面电子档Word格式文档下载.doc
- 文档编号:5249696
- 上传时间:2023-05-04
- 格式:DOC
- 页数:14
- 大小:78.50KB
建设工程施工合同范本全面电子档Word格式文档下载.doc
《建设工程施工合同范本全面电子档Word格式文档下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同范本全面电子档Word格式文档下载.doc(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
2016年12月30日
合同工期总日历天数60天。
四、质量标准
工程质量标准:
符合国家相关工程规范标准,达到一次性验收合格。
五、合同价款
金额(大写):
元(人民币)¥:
万元
六、组成合同的文件及解释顺序
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、工程量清单
6、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
2016年10月28日
合同订立地点:
本合同双方约定双方法定代表人签字、盖章后生效。
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
小李飞刀XXX公司
住所:
住所:
施秉供电局办公楼
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
13985294376电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编号:
556200邮政编号:
556200
2016年10月28日
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成解释顺序:
(1)本合同协议书
(2)本合同专用条款(3)本合同通用条款(4)标准、规范及有关技术文件(5)工程量清单(6)工程报价单或预算书。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用阿拉伯数字语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
《合同法》、《劳动法》、《建筑法》、《建设工程招投标管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》、《工程建设强制性条文》、《安全生产管理条例》等相关法律法规。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)。
发包人提供标准、规范的时间:
无。
国内没有相应标准、规范时的约定:
4、图纸
4.1发包人向承包人提供日期和套数:
无
4.2发包人对图纸的保密要求:
承包人不得将施工图转给他人。
使用国外图纸的要求及费用承担:
无。
二、双方一般权利和义务
7、项目部组成
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
已具备施工条件。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:
水、电已接至施工现场,并能满足施工要求。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
已开通。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
承包人协助配合发包人按规定办理有关手续。
(6)水准点与坐标制点交验要求:
(7)图纸会审和设计交底时间:
承包人收到施工图后七天内。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
开工后甲乙双方协商处理。
(9)双方约定发包人应做的其他工作:
若发生时以补充协议为准。
8.2发包人委托承包人办理的工作:
合同有约定的按合同执行,合同无约定的若发生时以补充协议为准。
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
竣工验收前一次性提供。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
由承包人自行承担。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
承包人按有关规定办理。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
竣工验收合格,交付使用前,由承包人负责。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)古树名木的保护要求及费用承担:
开工后甲乙双方协商。
(8)施工场地清洁卫生的要求:
现场建筑材料堆放整齐,做到完工后料净场地清。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
无
10.2群体工程中有关进度计划的要求:
按施工进度计划执行情况。
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:
(1)设计变更和工程量增加;
(2)由于发包方的原因;
(3)发包方签证同意的其他原因;
(4)不可抗力因素影响。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位:
承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。
19、工程试车
19.5试车费用的承担:
五、安全施工
按通用条款执行,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用单价合同方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价款调整方法:
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:
本工程采用实际发生的工程量按《贵州省水利水电工程概(结)算定额》(2011)版及相关文件进行结算。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:
扣回工程款的时间、比例:
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
工程竣工验收后,发包人将工程款全额支付给承包人。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如:
(1)材料设备单价与一览表不符:
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符无。
(3)承包人可代为调剂串换的材料:
(4)到货地点与一览表不符:
(5)供应数量与一览表不符:
(6)到货时间与一览表不符:
27.6发包人供应材料设备的结算方法:
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定:
必须符合国家规定的产品质量要求,不合格的材料不得采用,所有材料必须有产品合格证或材料检测合格报告。
八、工程变更:
按通用条款中的相关条款。
九、竣工验收与结算:
按通用条款和国家有关验收标准。
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:
32.6中间交工工程范围和竣工时间:
双方另行约定。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第17.2条约定发包人违约承担的违约责任:
本合同通用条款第17.3款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第17.5款约定发包人应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任:
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的责任:
本合同通用条款第15.1款约定承包人应承担的责任:
达不到一次性验收合格,造成的损失由承包人承担。
双方约定的承包人其他违约责任:
37、争议解决方式
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列一种方式解决:
(1)向甄贾县工商行政管理局仲裁委员会申请依其规则仲裁;
(2)依法向甄贾县人民法院提起诉讼。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:
分包施工单位为:
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定:
按本合同通用条款第39条执行。
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:
按本合同通用条款第40.1条和40.2条执行。
发包人委托承包人办理的保险事项:
(2)承包人投保内容:
按本合同通用条款第40.4条执行。
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
无担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
(3)双方约定的其他担保事项无。
46、合同份数
46.1双方约定合同份数:
肆份。
47、补充条款:
附件1:
工程质量保修书
小李飞刀
XXX公司
为保证甄贾县封池塘电站增效扩容改造工程(土建部分)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下:
甄贾县封池塘电站增效扩容改造工程(土建部分)。
二、质量保修期
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
双方根据国家有关规定,执行2000年元月30日颁布的《建设工程质量管理条例》,结合具体工程约定质量保修期如下:
(1)地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年;
(3)装修工程为二年;
(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年;
(5)供热及供冷为两个采暖期及供冷期;
(6)给排水设施、道路等配套工程为二年;
(7)其它约定:
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目。
承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的2%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为人民币(大写)无。
质量保修金银行利率为无。
五、质量保修金的返还:
发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他:
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
小李飞刀XXX公司
住所:
住所:
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日 年月日
-13-
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同范本 全面 电子