联合施工协议单项工程.docx
- 文档编号:6317557
- 上传时间:2023-05-09
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:26.05KB
联合施工协议单项工程.docx
《联合施工协议单项工程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《联合施工协议单项工程.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
联合施工协议单项工程
河南省交通建设工程有限公司XXX项目经理部
合同编号:
XXXX-XX
建
筑
施
工
分
包
合
同
工程名称:
工程内容:
甲方:
河南省交通建设工程有限公司
乙方:
联合施工协议
甲方:
河南省交通建设工程有限公司(以下简称甲方)
乙方:
开封汴京园林绿化工程有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程联合施工事项经协商达成一致,订立本协议。
第一条工程概况
1、工程名称:
开封新区郑开大道附属工程(绿化工程:
桩号:
K0+140--K1+650)
2、工程地点:
开封市
3、工程承包范围:
(桩号:
南侧K0+140--K1+650人行道外侧15米绿化带范围内所有内容,不包含行道树和侧分带。
养护期一年。
4、工程工期:
按业主要求工期完工
5、工程质量:
合格
6、本合同工程甲方现场负责人:
乙方现场负责人:
非本合同中约定的负责人所签署的涉及本工程费用的文字资料无效。
第二条项目经理部组建
1、在施工现场以“河南省交通建设工程有限公司”的名义组建项目经理部—开封新区郑开大道附属工程(绿化工程:
桩号:
)项目经理部。
2、项目经理部中甲方委派工程师参与项目的管理工作。
项目经理部成员全部由乙方按照合同规定及业主和监理要求进行配备。
3、项目经理部的建设工作由乙方负责。
项目经理部的组建、建设以及项目经理部在本合同全部条款有效期间运作所发生的一切费用均由乙方承担。
4、乙方依法自主经营所承包的项目,自负盈亏,独自承担本项目的债权、债务及相关的法律责任。
5、乙方应严格履行所承包工程的全部责任和义务,按照项目业主要求的质量、安全、工期、文明施工标准、保修等全面履行合同。
对项目的质量、安全、进度等负全部责任;对所施工的工程质量负终身责任;对发生的一切安全事故负全部责任。
6、因工程质量、进度、安全等未达到政府行业主管部门或业主、监理的满意而引起的任何形式的行政、经济处罚或其他责任,由乙方承担。
7、未经甲方同意,乙方不得以甲方名义进行任何经济活动。
因乙方工作人员行为产生的任何经济纠纷,无论其为公务行为,或是个人行为,均由乙方负全责,并承担甲方处理或参与处理纠纷的费用。
若对甲方声誉和经济利益产生损害,乙方还应负责对甲方的赔偿。
8、乙方必须严格贯彻执行国家有关的政策、法律、法规及甲方的管理制度,自觉维护甲方信誉和企业形象,做好文明施工及宣传工作,“企业标识”由公司统一提供。
9、乙方派出的项目经理、技术负责人及所有技术管理人员均应具有与本工程相应的资历、经验及合同要求的岗位证书;未经业主、监理及甲方批准不得更换或擅离工地。
第三条合同价款结算方式及付款方式
合同总价(暂定):
大写小写元。
合同价款根据实际完成并经监理、业主、政府审计部门认可的工程量增减、变更、签证、材料价差据实调整。
以乙方实际完成并经政府审计部门批准的决算价为准,甲方提取决算价的15%作为甲方的净收益。
与本工程项目有关的所有税费(如企业所得税、营业税、城市建设维护税、教育费附加、工程保险、农民工工资保证金等)均由乙方承担。
本项目的建设资金由乙方自筹,利息和相关筹资费用由乙方自行承担。
工程款的支付:
项目交工验收合格之日(日期以交工验收证书日期为准)后,第6个月支付第一批回购款:
决算价的30%;第18个月支付第二批回购款:
决算价的30%;第30个月支付第三批回购款:
最终决算价的40%。
每次支付前乙方必须提供与支付款等额的有效发票,回购利息不计。
第四条财务管理
1、乙方应严格执行甲方公司财务管理制度,并执行国家、地方各项财税政策,建立健全项目会计核算制度,实行项目成本独立核算。
乙方安排专业会计与甲方会计进行业务对接,及时将整理好的增值税专用发票、凭证、帐簿等交到交建公司财务部。
2、工程所需资金由乙方自筹部分,乙方以提供借款形式先转至甲方指定账户;业主拨付的工程款转至甲方指定帐户,甲方按照乙方报送的工程款拨付申请表及相关票据直接拨付至材料供应商、设备租赁公司、劳务公司;管理人员工资由乙方造册,公司统一发放。
每次付款须经甲方驻工地代表签字后方可支付;余款在甲方扣除相关税费及承包费后7日内全部拨付给乙方账户,乙方资金不经过甲方账户直接付款的视为违约,甲方有权随时解除本协议。
3、乙方承担承包工程的全部税金和行政规费(包括增值税销项税、进项税等、企业所得税、城市建设维护税、教育费附加、工程保险、农民工工资保证金等),及国家政策性调整产生的税费增减。
在郑州之外的工程,甲方负责办理《外出税收管理证明》,由乙方负责在提供建筑服务所在地预交增值税。
乙方建立预缴税款台账,区分不同项目逐笔登记全部收入、支付的分包款、已扣除的分包款、扣除分包款的发票号码、已预缴税款以及预缴税款的完税凭证号码等相关内容,留存备查。
4、乙方必须按实际发生的工、料、机等成本费用结算,须专门安排会计负责财务核算、专用发票的登记、传递、备案等工作,按公司营改营管理办法的要求进行财务挂账,严格执行三流合一的规定,杜绝虚开增值税发票。
乙方虚开增值税发票造成的经济损失和法律责任,由乙方全部承担。
如提供虚假发票的,甲方按发票额的25%处罚,并重新提供真实发票。
增值税发票付款方为:
河南省交通建设工程有限公司。
5、工程所有的款项必须通过甲方银行账户收支,每次对外付款前必须提供全额成本类发票,必须按照甲方的“先挂账、后付款”的原则。
乙方必须提供增值税专用发票,无法提供增值税专用发票,造成增值税进项税款无法抵扣的损失由乙方承担。
根据国家增值税管理条例的规定,增值税专用发票的认证期限为180天,从发票开具之日起计算。
因甲方自身的发票认证工作量特别巨大,乙方必须在增值税专用发票开具之日起一个月内,将增值税专用发票提供给甲方,如乙方不能按期提供增值税专用发票,造成增值税进项税无法抵扣的损失由乙方承担。
根据国家增值税管理条例的规定,纳税人抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和增值税专用发票。
资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。
因此乙方必须提供相应对的书面合同,如乙方不能提供合同,造成增值税进项税无法抵扣的损失由乙方承担。
6、乙方必须按实际发生的工、料、机等成本费用结算,乙方提供的票据分为五类:
(1)人工劳务费,
(2)材料费,(3)机械租赁费,(4)柴油(不得超过总成本的5%),(5)专业分包工程(分包人开具的发票必须是在备注栏注明建筑服务发生地所在县(市、区)、项目名称的增值税发票,并提供在建筑服务发生地主管国税机关预缴税款的完税凭证复印件),其他票据不予接收。
7、各类支出必须完善手续(材料验收入库领用出库,工程结算单、机械台班等),相关经办人和项目负责人签字确认。
8、业主拨款到公司指定银行账户后,公司按照双方签订的协议,扣除管理费及相关税费后的余额,做为乙方可以使用的资金。
业主支付的预付款金额超过项目实际完成产值的,乙方应向甲方提供履约担保。
9、银行账户由甲方管理;银行票据、网银U盾及印鉴章由公司专人保管,乙方的项目收支必须通过甲方银行账户;
10、乙方须提供资金计划报公司审批,公司按照审批过的资金计划,根据乙方提供的合规票据,审核无误后,方可付款;
11、甲方财务部按照乙方所提供的发票开具单位及银行账号,办理转款手续,不接受委托付款;
12、合同管理办法:
总承包合同、工程劳务合同、物资采购合同、建筑分包合同、外租机械设备合同等必须交财务部备案。
财务部严格按照合同约定付款。
13、项目工程竣工结束后三个月内,乙方必须全部足额提供工程成本发票。
第五条甲方权利及义务:
1、监督工程款的专项使用,每批工程款到账后,甲方审批乙方的资金使用计划及相关要据,审核无误后及时拨付工程款。
2、对乙方到场人员进行能力和资格审查。
3、负责施工方案的审批。
4、甲方根据需要向乙方派遣项目经理和施工管理人员进行现场管理,相关费用由乙方承担,具体金额和支付办法另行协商。
甲方有偿为乙方提供技术咨询、技术经济服务,协助处理施工中出现的重大技术和质量问题,因此产生的费用由乙方承担。
5、甲方定期或不定期对项目的质量、安全、文明施工、工期、材料款拨付、农民工工资支付等工作进行检查,因此产生的费用由乙方承担。
6、巡查时对乙方在施工管理履行施工合同及本协议条款出现的问题书面通知乙方整改。
如不及时整改,将按公司规定给予处罚。
第六条乙方权利及义务:
1、乙方按甲方规定组建项目经理部,并配足各类有资质的专业人员。
2、乙方必须严格贯彻执行国家有关的政策、法律、法规及甲方的管理制度,自觉维护甲方信誉,树立公司良好形象,作好文明施工及宣传工作,“企业标识”由公司统一提供。
3、乙方负责同建设单位(发包人)商定工程合同,并对合同内容承担承包人的全部责任。
负责办理开工至竣工的一切手续并承担其费用,负责施工图预算及施工组织设计的编制,负责全部竣工资料的整理并承担验收及创优等一切承包人负担的费用。
4、乙方负责工程施工的全过程,并全面接受和履行甲方与建设单位(发包人)所签订的施工合同及补充合同中施工单位(承包人)承诺的全部内容。
保证工程质量、安全生产、文明施工、工期达到与业主签订的责任目标,对所施工的工程质量负终身责任,并对因其造成的损失承担全部责任。
负责工程的维修和保修工作。
乙方若不能全面履行,甲方有权终止合同,并没收乙方向甲方交纳的工程保证金。
同时乙方承担由此造成的一切经济损失。
5、乙方负责工程款的回收,保证资金在工程中专款专用。
项目部从业主方收取的工程款必须全部转到甲方指定账户上,乙方不得采用计量或委托支付、资金代付等方式直接向业主私自借用资金,否则,甲方有权终止本合同,并按所拨付工程款的10%处罚乙方。
6、严格执行资金使用审批制度,在工程款到账后及时向甲方报送工程款使用明细表及相关票据,乙方在本工程施工工程中,支付的合同的款项需由甲方账户汇入合同中对方账户,工程完工进行项目清算,清算前乙方必须提供付给各分包商、供应商的人工费、材料费、机械费及其他费用清单,对数据的真实性、准确性负全部责任。
7、按时支付职工(含农民工)工资,必须与所聘用人员签订劳动用工协议,项目部人员工资由乙方造册公司统一发放;
使用有资质的劳务公司签订劳务分包协议并提交甲方,农民工建立实名制花名册和工资发放台账。
严禁使用体弱病残人员,不得非法用工。
及时缴纳农民工工资保障金并按规定为项目部各级人员办理各种保险。
8、乙方应加强安全管理,认真贯彻执行国家、政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定。
严格按安全标准组织施工,对工人进行安全法规、安全知识的教育,进行安全技术交底,制定行之有效的安全管理制度或措施并严格执行,防止各类安全事故的发生。
一旦发生安全事故,乙方应采取积极措施,防止事态扩大并全力组织抢救伤员,保护事故现场,一切责任及费用均由乙方承担。
9、接受甲方的管理,对甲方检查提出的整改要求,要限期落实,并及时向公司有关处室汇报。
因此对乙方所进行的处罚,在甲方向乙方付款时予以扣除。
10、每月25日前向甲方报送当月完成工程量统计报表及下月进度计划。
11、工程项目竣工交付使用后,工程价款回收,债权、债务的处理,工程保修期内的回访、修缮均由乙方负责并承担费用。
12、乙方在本项目所签订的一切劳务、材料、租赁等合同须提交一份原件到公司备案。
13、施工中的一切经济纠纷、债务以及由此引起的法律责任和经济损失均由乙方承担。
14、乙方不得将工程转包、违法分包,如分包须经建设单位(发包人)及甲方同意后,方可分包给有相应资质的单位。
如乙方转包、违法分包,甲方有权终止本合同,并没收乙方的工程保证金,乙方承担由此造成的一切损失。
第七条履约保证金
1、本合同签订前,乙方向甲方提供履约担保,担保方式:
现金 ;
担保额度:
伍拾万元。
2、履约保证金返还支付方法:
工程实质性开工后退还贰拾万元,工程施工50%退还贰拾万元,交工验收合格后七日内退还拾万元(无息)。
3、如乙方未能履约或在履约过程中违背本合同约定的责任和义务时,发包人将扣除相应比例的履约保证金。
4、如因乙方原因终止合同,甲方将全部没收乙方提交的履约保证金。
第八条争议及违约
1、本协议如果发生争议,双方应先协商解决,协商不成需起诉的,由甲方所在地法院管辖。
2、若一方违约造成合同无法正常履行,或给另一方造成了损失则由责任方承担责任,并负责赔偿对方损失。
第九条合同份数
本协议一式六份,双方各执三份,具有同等法律效力。
甲方:
河南省交通建设工程有限公司乙方:
法人代表:
法人代表:
或委托代理人:
或委托代理人:
日期:
日期:
附件一
承诺书
河南省交通建设工程有限公司:
工程由我自愿承包施工,为避免因本项目施工对公司产生任何不利影响,在熟知公司的工程施工管理规定后,我本人特向公司作出如下承诺:
一、施工全过我保证严格执行建设管理部门的要求和公司管理制度、规定,自愿接受公司管理,凡因本项目施工违反相关规定时,自愿接受处罚。
二、凡因本项目施工所产生的一切债务均由本人负责清偿,因本项目施工产生的一切法律责任及经济纠纷均由我本人承担,决不让公司承担任何责任。
如果公司因为该项目施工所造成的任何责任被起诉,我本人将全力去应诉,因诉讼所产生的诉讼费、律师费及其他相关费用均由我本人承担。
如果公司因为该项目被法院采取诉讼保全措施,导致公司的账户被冻结、财产被查封的,我将设法提供相应担保让法院解除查封,并积极与债权人协商解决纠纷,不让公司的正常工作因此受到影响,公司由此项目所产生的一切经济损失均由我本人承担全部赔偿责任。
三、为了保证我对公司的上述承诺能够实现,我自愿以我个人及家庭现有和将来拥有的房产、存款、股票、股权及红利、债券、车辆、设备等财产权利提供担保。
如果因我承包的项目给公司造成损失,公司可以通过法律手段对我个人及家庭的上述财产及权利行使冻结、查封、扣押等权利,我同意以上述财产偿还因本项目产生的各种债务。
四、我对公司所作出上述承诺已经征得了配偶的同意。
附件:
(承诺人身份证复印件)
承诺人:
(签章)
年月日
附件二
营业执照税务登记证或新三证合一的复印件
附件三
一般纳税人资格登记表
附件四
工程验收单
工程名称
承包单位
工程验收内容:
(完成的具体内容及部位)
分包单位参验人员
项目部参验人员
验收结论:
签字:
日期:
验收结论:
签字:
日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 联合 施工 协议 单项 工程