云南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试 附解析.docx
- 文档编号:7916366
- 上传时间:2023-05-12
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:31.65KB
云南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试 附解析.docx
《云南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试 附解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试 附解析.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
云南省二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试附解析
云南省2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试附解析
考试须知:
1、考试时间:
120分钟,满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:
___________
考号:
___________
一、单选题(共60题,每题1分。
选项中,只有1个符合题意)
1、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位应当在拆除工程施工15日前,将()报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。
A.施工单位资质等级证明
B.拟拆除建筑物,构筑物及地下工程的有关资料
C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料
D.拆除施工组织方案
E.堆放、清除废弃物的措施
2、下列用工方式中,属于违法用工的有( )。
A.施工企业现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议,不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务,不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同,约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
3、下列作品中,属于著作权保护对象的有()。
A.建筑作品
B.工程设计图
C.注册商标
D.外观设计专利
E.立体作品
4、下列招标情形中,属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有( )。
A.招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格、技术、条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件
5、某承包商在与某公司的设备租赁合同中,拖欠租赁费8万元,而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期,现该公司将8万元债权全部转让给某大学。
则下列转让效力的表述中,正确的是()。
A.该8万元的延期利息属于该大学B.承包商应当向该公司行使抗辩权
C.承包商应当向该大学行使抗辩权D.承包商应当向该公司行使撤销权
E.承包商应当向该大学行使撤销权
6、可以提起行政复议的事项包括( )
A.行政处罚
B.行政强制措施
C.行政处分
D.行政机关对民事纠纷作出的调解
7、民事诉讼的基本特点包括()
A.公权性
B.自愿性
C.保密性
D.强制性
E.程序性
8、发明和实用新型取得专利权的条件是( )
A.具有经济价值
B.创造性
C.实用性
D.新颖性
E.先进性
9、下列选项中,属于可变更、可撤销民事行为的是( )
A.甲误将一幅赝品字画当作真品购买
B.甲公司入户推销笔记本电脑,不懂计算机市场行情的老李以3万元购买了一台市值仅2000元的笔记本电脑
C.甲在以500元价格向乙推销价值仅30元的手表,甲的朋友丙明知此表不值500元却在一边说此表是外国名牌,价值千元以上,乙误信丙的话为真,购买了3块
D.甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后,在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股,但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下
E.甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同,由乙企业承建其一栋办公楼。
但履行过程中,建筑材料价格大幅下降
10、按照《建筑工程施工招标文件范本》规定,施工招标文件内容的编写应遵循()。
A.投标保证金数额不超过投标总价的5%
B.中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保
C.投标准备时间最短不得少于20天
D.—般结构不太复杂或工期在6个月以内的工程,才可以采用固定价格
E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定
11、关于总承包模式下各单位质量责任的说法,正确的有()
A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责
B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责
12、发包人具有下列( )情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,人民法院应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料,建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.施工现场安装摄像设备全程监控
D.施工现场安排大量人员
E.不履行合同约定的协助义务的
13、下列关于我国行政处罚简易程序执法活动,正确的是()。
A.适用前提是违法事实确凿并有法定依据
B.执法机关对公民的违法行为处以30元罚款
C.工商部门对某企业的违法行为处以800元的罚款
D食品卫生部门对某饭店做出暂扣卫生许可证的处罚
E.执法人员用身份证表明身份
14、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有( )
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
15、施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有()。
A.工程已实际交付的,为交付之日
B.工程未交付的,为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付,工企业主张工程款的,为提出主张之日
D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付,工程程价款也未结算的,为当事人起诉之日
16、下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
17、下列合同中,属于可变更,可撤销合同的有()
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
18、关于定金与付款的说法,正确的有()。
A.定金与预付款的约定都是在交款后生效
B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款
C.定金是为了担保合同履行,预付款是为对方履行合同提供资金相助
D.定金是从合同,预付款是主合同的组成部分
E.定金和预付款都适用双倍规则
19、不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
20、所有者权益是指所有者在企业资产中享有的经济利益,其金额为资产减去负债后的余额,它包括()。
A.实收资本
B.资本公积
C.盈余公积
D.未分配利润
E.短期投资
21、下列选项中,是仲裁委员会组成的有()。
A.职工代表
B.劳动行政主管部门的代表
C.工会的代表
D.用人单位代表
E.政府指定的经济综合管理部门的代表
22、劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有( )。
A.在试用期内
B.用人单位频临破产
C.用人单位未依法缴纳社会保险费
D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全
E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动
23、某建设工程因中途停建,建设单位与施工企业拟解除施工合同,根据《合同法》,该施工合同解除后,不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
24、著作权的主体包括( )
A.作者
B.著作权人
C.职务作品的著作权人
D.作者工作的辅助人
E.出版社
25、下列责任中,属于行政处罚的有().
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
26、某建设工程因中途停建,建设单位与施工企业拟解除施工合同,根据《合同法》,该施工合同解除后,不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
27、某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有( )
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
28、根据《招标投标法》规定,投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,法律责任的承担方式有()。
A.中标无效,处以中标项目金额千分之五以下的罚款
B.情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照
C.有违法所得的,并处没收违法所得
D.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任
E.构成犯罪的,依法追究刑事责任
29、于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法,正确的是( )。
A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷,由施工企业负责返修并承担赔偿责任
B.因设计问题造成的质量缺陷,施工企业先负责维修,其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
C.因建筑质量不合格引起的质量缺陷,如属施工企业采购的,有施工企业负责维修并承担赔偿责任
D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷,先由施工企业负责维修,其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工企业负责维修,其损失由使用单位自行承担
30、应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方(),可以终止履行。
A.经营状况严重恶化的
B.丧失商业信誉的
C.有丧失或者有可能丧失履行债务能力的其他情形的
D.有大量诉讼及仲裁案件的
E.转移财产.抽逃资金,以及逃避债务的
31、承诺生效的条件包括()。
A.承诺必须由受要约人向要约人发出B.承诺应在要约规定的期限内作出
C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.承诺可附加适当的条件
E.承诺的方式必须符合要约的要求
32、在下列()情形下,用人单位不得解除劳动合同。
A.劳动者被依法追究刑事责任
B.女职工在孕期、产期、哺乳期
C.患病或者负伤,在规定的治疗期内的
D.因工负伤并被确认丧失劳动能力
E.劳动者不能胜任工作,经过培训,仍不能胜任工作
33、下列要件中,属于先履行抗辩权成立要件的有()。
A.双方基于同一双务合同,且互负债务的
B.履行债务有先后顺序
C.有义务先履行债务的一方未履行或履行不符合约定
D.有义务后履行债务的一方履行能力明显下降
E.对方的对待给付时刻能履行的义务
34、在施工单位的下列行为中,处工程合同价款2%以上4%以下的罚款并责令改正的有()。
A.在施工中偷工减料
B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
C.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为
D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务
E.转包工程
35、建设工程竣工验收应当具备( )等条件。
A.完整的技术档案资料和施工管理资料
B.工程所用的主要建筑材料,建筑构配件和设备等进场试验报告
C.勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
D.已付清所有款项
E.有施工单位签署的工程保修书
36、下列终止劳动合同的情形中,用人单位应向劳动者支付经济补偿的有( )。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬,解除劳动合同的
B.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同,终止固定期限劳动合同的
C.因劳动者同时与他人建立劳动管理,对完成本单位的工作任务造成严重影响,解除劳动合同的
D.用人单位与劳动者协商一致,解除劳动合同的
E.劳动者不能胜任工作,经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作,解除劳动合同的
37、承诺生效的条件包括()。
A.承诺必须由受要约人向要约人发出B.承诺应在要约规定的期限内作出
C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.承诺可附加适当的条件
E.承诺的方式必须符合要约的要求
38、下列法律事实中,不属于无因管理的是( )
A.船工张某冒险救人而损坏了船浆
B.村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
C.警察钱某勇往直前,生擒了小偷
D.消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
E.台风将至,市民李某拿自家物料加固朋友的房屋
39、根据《物权法》的相关规定,将( )作为抵押物的,其抵押权自登记时设立
A.交通运输工程
B.正在施工匠建筑物
C.生产设备、原材料
D.正在加工的工程模板
E.建设用地使用权
40、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的,可以
A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书
B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书
C.撤回仲裁申请书
D.请求强制执行
E.请求法院判决
41、关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
42、下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是( )
A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同
B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同
C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益
D.普通职工赵某XX擅自以所在单位的名义订立了一份合同
E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同
43、下列关于建筑工程施工许可的表述中正确的有()。
A.工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告
B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前,应重新核验施工许可证
C.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期
D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证,方可施工
E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证
44、关于修改建设工程设计文件的说法,正确的有()。
A.经原设计单位书面同意,建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件
B.设计文件不符合建设工程强制性标准时,施工单位有权要求设计单位修改
C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件
D.设计文件需要做重大修改的,建设单位应当先报原审批机关批准
E.设计文件不符合合同约定时,监理单位有权修改设计
45、关于劳务派遣的说法,正确的有( )。
A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记
B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
46、建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质,在申请之日前一年内有()的,建设行政主管部门不予批准。
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标,或者以行贿等不正当手段谋取中标的
B.将承包的工程转包或者违法分包的
C.发生过二级以上工程建设重大质量安全事故或者发生过两起以上三级工程建设质量安全事故的
D.未履行保修义务,造成严重后果的
E.未取得施工许可证擅自施工的
47、建设工程价款优先受偿权的范围是()。
A.施工工作人员的报酬
B.实际支付的建筑构配件价款
C.欠付工程价款的利息
D.实际支付的材料款
E.当事人未约定的垫资利息
48、关于资本(或股本)溢价说法正确的是()。
A.资本(或股本)溢价是指企业投资者投人的资金超过其在注册资本中所占份额的部分
B.资本溢价是指企业在筹集资金的过程中,投资人的投入资本超过其注册资金的数额
C.所有制单一的企业,也存在资本溢价问题
D.股票溢价是股份有限公司按溢价发行股票时,公司所取得的股票发行收人超过股票面值的数额
E.股票溢价归股份有限公司全体股东所有
49、当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,( )
A.只能向原审法院申请再审
B.只能向上一级法院申请再审
C.可以向原审法院申请再审
D.可以向上一级法院申请再审
E.可以同时向原审法院和上一级法院申请再审
50、关于民法的说法,正确的有( )。
A.商法是民法的特别法
B.民法不调整人身关系
C.合同法与民法是并列关系
D.《建筑法》不属于民法
E.经济法是民法的组成部分
51、关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
52、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取下列措施( )。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时,责令改正
D.发现质量问题时,查封被检查单位的文件和资料
E.对发现质量问题的现场进行查封检查
53、下列属于法人名称的说法正确的有()。
A、法人的名称是确定法律管辖的依据
B、法人的名称是法人相互区别的标准
C、法人的名称是法人进行活动时使用的代号
D、法人的名称是管理法人事务的依据
E、法人的名称行使权力的依据
54、根据《建设工程质量管理条例》,最低保修期限不低于2年的工程有()。
A.外墙防渗漏
B.设备安装
C.给排水管道
D.防水工程
E.装修工程
55、有关部门在对一在建住宅小区工程的行政执法联合检查中发现,该工程尚未取得施工许可证,也未取得工程规划许可证,施工图设计文件也未按规定经过审查。
根据《建筑工程施工许可管理办法》规定,应()。
A.责令改正B.责令停止施工
C.对监理单位处以罚款D.对建设单位处以罚款
E.对施工单位处以罚款
56、甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后,遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判,后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件,甲的行为()
A.属于正常的商业行为
B.属于泄露或不正当使用商业秘密
C.应承担缔约过失责任
D.构成侵权行为
E.构成违约行为
57、我国《安全生产法》规定,从业人员安全生产中的义务包括()义务。
A.自律遵规B.检举
C.自觉学习安全生产知识D.危险报告
E.批评
58、下列国家机关中,有权制定地方性法规的有()。
A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会
B.省、自治区、直辖市的人民政府
C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会
D.省级人民政府所在地的市级人民政府
E.国务院各部委
59、发明和实用新型取得专利权的条件是( )
A.具有经济价值
B.创造性
C.实用性
D.新颖性
E.先进性
60、出租单位出租的机械设备和施工工具及配件,应当具有()。
A.生产(制造)许可证B.生产合格证
C.准入许可证D.产品合格证
E.产品许可证
二、多选题(共20题,每题2分。
选项中,至少2个符合题意)
1、某施工单位项目负责人张经理,违反法律法规,降低工程质量标准,造成重大安全事故,导致工人李某死亡,施工单位被降低资质等级,并且给建设单位造成50万元的财产损失。
则张经理的行为侵害的客体是()。
A.李某的生命权
B.施工单位的行为能力
C.公共安全
D.建设单位的财产权
E.有关工程建设管理的法律制度
2、根据合同中的规定,建筑施工合同中约定出现因( )时免除自己责任的条款,该免责条款无效
A.合同履行结果只有对方受益
B.不可抗力造成对方财产损失
C.履行合同造成对方人身伤害
D.对方不履行合同义务造成损失
E.故意或重大过失造成对方财产损失
3、下列法律事实,应当属于不当得利的是( )
A.公民甲从路上检到一个钱包
B.司机乙驾车撞倒一名老人,但老人并未向乙要求赔偿
C.学生丙通过考试作弊的手段获得一笔奖学金
D.农民丁购买的一头母牛半月后领回一头牛犊
E.教师戊购买的一张彩票中了大奖
4、合同无效的原因有()
A.恶意串通,损害他人利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同,损害集体利益
D.重大误解或显失公平
E.损害社会公共利益
5、关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内,用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
6、在民事诉讼证据认定中,不能单独作为认定案件事实依据的有( )。
A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言
C.无正当理由未出庭作证的证人证言
D.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言
E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
7、某施工合同约定:
发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖,后双方发生施工合同争议,根据该条款,对该争议案件享有管辖权的应为()
A.合同履行地法院
B.仲裁委员会
C.合同签订地法院
D.被告住所地法院
E.原告住所地法院
8、下列属于法人名称的说法正确的有()。
A、法人的名称是确定法律管辖的依据
B、法人的名称是法人相互区别的标准
C、法人的名称是法人进行活动时使用的代号
D、法人的名称是管理法人事务的依据
E、法人的名称行使权力的依据
9、关于施工企业项目经理部的说法,正确的是( )。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
10、下列情形中,视为投标人相互串通投标的有()。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
11、法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
12、根据《劳动合同法》,劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C.以欺诈、胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的
13、关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设工程法规及相关知识 云南省二级建造师建设工程法规及相关知识模拟考试 附解析 云南省 二级 建造 建设 工程 法规 相关 知识 模拟考试 解析
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)