勘察合同范本文档格式.docx
- 文档编号:8565136
- 上传时间:2023-05-11
- 格式:DOCX
- 页数:18
- 大小:32.25KB
勘察合同范本文档格式.docx
《勘察合同范本文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《勘察合同范本文档格式.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
试验孔XX个钻孔,普通鉴别孔XX个,孔距不大于XX米,取样试验孔孔深XX~XXM;
普通鉴别孔孔深XX~XXM,根据现场实际深度调整,但所有孔深不得小于XXM;
同时必须达到国标取样的要求。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。
提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、等批件(复印件)。
提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图。
提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
发包人不能向勘察人提供上述资料,由勘察人自行收集,发包人可以配合。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份,电子版一份发包人要求增加的份数另行收费。
求按照国标和XX地方标准要求和勘察组织设计执行。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
开工及提交勘察成果资料的时间。
本工程的勘察工作定于月日开始,天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告;
由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延,费用不增加。
收费标准及付费方式
本工程勘察费总包干价为元整(¥元),固定包干内含税(提供甲方财务认可的发票)、临时设施费、工程施工过程服务费、差旅费等其它费用;
钻机进场当日,发包人向勘察人支付/元,提交合格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后日内支付合同固定总包干价中的,主厂房基础工程验收合格后支付10%,主体工程竣工验收合格支付5%。
(基础验收支付10%不可更改,主体工程验收合格支付5%,如谈判不能执行,可在基础验收合格时支付,同时要求施工方主体验收提前盖章)
第五条发包人、勘察人责任
发包人责任
发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口(施工用水、用电及管线费用由乙方承担)问题。
负责组织勘察成果资料审查。
勘察人责任
勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。
若勘察人无力补充完善,需委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;
或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员
一起验收发包人提供的材料。
勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。
在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。
本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
在工程建设过程中按国家规定勘查人应参与基础工程验槽及工程竣工验收备案签字盖章等手续,同时确保勘察设计图纸顺利通过图审。
第六条违约责任
由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或与实际地质情况不符,不能满足技术要求时,其勘察返工费用由勘察人承担,并承担因此给甲方造成的损失。
合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;
已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付/元的勘察费;
完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付/元的勘察费。
由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费1%,如延期超过10日,甲方有权单方面解除合同,乙方赔偿甲方因此造成的损失。
第七条本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或定调解不成时,发包人、勘察人同意仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第八条其它约定事项:
1.勘察人应重视安全工作,因勘察人原因造成的安全事故,由勘察人负责;
2.勘察人提供的勘察报告,需有勘察人的报告专用章;
3.甲方支付勘察费需以转帐方式转入乙方帐户,不得现金支付;
4.每次付款前,勘察人需提供与所付款等额的正规发票。
第九条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;
按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;
发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式陆份,发包人肆份、勘察人贰份。
发包人名称:
勘察人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:
(签字)法定代表人:
(签字)委托代理人:
(签字)住所:
电话:
开户银行:
银行帐号:
签订时间:
签订时间:
篇二:
〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕
河南省郑州市航空港区
综合类甲级
国家工商行政管理局监制
发包人委托勘察人承担任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规规定,结
合本工程具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:
工程概况
河南省郑州市航空港区。
约㎡
工程勘察任务委托文号、日期:
工程勘察任务(内容)与技术要求:
在详细调查研究地形地
貌及周边环境的基础上,满足施工图设计需要和技术要求,按照国标和河南省地方标准要求和勘察组织设计执行,完成河南省公共医疗中心住宅工程的地质勘察和相关服务工作
邀请招标
预计勘察工作量:
B地块:
钻孔58个,其中85m的2个。
65m的8个,45m的7个,35m的3个,30m的29个;
静力触探孔共83个(包括7个与钻探取土孔的对比孔),其中25m的61个,20m的22个。
A地块:
待设计方案方案确定后,再确定勘察工作量。
第二条:
发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、
可靠性负责。
提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、
建筑总平面布置图。
提供勘察工作范围工程所需的坐标与标高资料及已有的技术资料。
发包人不能提供上述资料,由勘察人自行收集。
第三条:
勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交A地块勘察成果资料20份,B地块勘察成果资料20份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条:
开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
开工及提交勘察成果资料的时间:
本工程的勘察工作开工日期以发包方通知时间为准,总工期18日历天,勘察结束之日起18日内提交最终勘察成果资料(勘察工作开工后10天出勘察中间报告资料供设计单位使用),由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规
定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
收费标准及付费方式:
本工程勘察费用由双方协商计取。
本工程勘察费暂定预算价
A地块:
单价55元/米(大写伍拾伍元每米),地震安全性评价费¥:
30000元(大写叁万元);
B地块:
勘察费总价:
232850元(大写贰拾叁万贰仟捌佰伍拾元),地震安全性评价费¥:
30000元(大写叁万元),合计262850元(大写贰拾陆万贰仟捌佰伍拾元)。
最终结算价据实结算:
勘察合同工程总价款=综合单价×
实际进尺实际进尺以发包人现场实测签字认可数量为准。
综合单价详见下表:
付款方式:
本工程B地块勘察费预算为232850元(大写贰拾叁万贰仟捌佰伍拾元),合同签订后勘察人进场勘探7日内,发包人向勘察人支付预算勘察费的10%,计23285元;
提交勘察成果资料(含电子版)后10天内,发包人向勘察人支付至勘察结算价款的90%,计186280元;
在基础验槽合格后30天内支付至勘察结算价款的95%,计元;
剩余结算价款的5%作为质保金待小区当期主体项目竣工验收后,双方无异议,无息付清。
B地块地震安全性评价费30000元(大写叁万元),勘察人向发包人提交地震安全性评价资料10日内,发包人向勘察人支付地震安全性评价费的100%。
本工程A地块,由于建筑物最终设计方案没有确定,没法确定最终工作量,此地块按单价55元/米(大写伍拾伍元每米),待设计方案和总工作量确定后,按照综合单价×
实际进尺确定总价;
地震安全性评价费¥:
30000元(大写叁万元)。
付款方式与B地块相同。
第五条:
发包人(工程联系人:
,联系方式:
)、勘察人责任
发包人责任
发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供提供文件资料。
发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题,具体为落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、并承担其费用。
本勘察工程发包人不提供任何工程材料。
勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
由于发包人原因造成勘察人停、窝工,工期顺延。
发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付__1000__元计算加班费。
发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;
如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。
本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责
篇三:
建设工程
建设工程勘察合同
(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探)
工程地点:
勘察证书等级:
住址:
法定代表人:
住址:
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。
(一)工程名称:
(二)工程建设地点:
(三)工程承包范围及内容:
(四)工程立项批准文号:
(五)工程勘察技术要求:
(六)资金:
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源,并对其准确性、可靠性负责。
(一)提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件);
(二)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图;
(三)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料;
(四)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图;
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式:
(一)开工及提交勘察成果资料的时间
1.本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
2.勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。
(二)收费保准及付费方式
1.本工程勘察可选择以下第种方式计取费用;
(1)预算包干;
(2)中标价加签证;
(3)实际完成工作量结算;
(4)国家的收费标准中没有规定收费项目的,由发包人、勘察人自行议定。
2.本工程勘察费:
为元(大写)勘察人提交勘察成果资料后天内,发包人应一次性付清全部工程费用。
(一)发包人责任
1.发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。
2.发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:
落实土地征用、青苗数目赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水下作业用船等),并承担其费用。
3.若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时、发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
4.工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。
5.勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实
际发生的工作量支付勘察费。
6.由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。
发包人应支付停、窝工费;
发包人若要求在合同规定时间内提供完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。
7.发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;
如发生上述情况,发包人应负责法律责任,勘察人有权索赔。
8.本合同有关条款规定和补充协议中的发包人应负的其它责任。
(二)勘察人责任
1.勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
2.由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负实现无偿给予补充完善使其质量合格。
若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;
或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除承担法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%。
3.在工程勘察前,提供勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
4.勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、
篇四:
最新勘察设计合同范本
最新勘察设计合同范本
编号:
勘字__________号
订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院),根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况,签订合同,以资双方遵守。
第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。
第二条工程名称
________________________________________________________________________________
第三条工程地点
第四条工程范围
第五条取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。
签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%),其余部分在勘测成果提出时一次结清。
第六条勘测成果于年月日提出,但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。
第七条建设单位应承担的事项和责任
1.填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。
”
2.清理和整平场地,如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时,应付窝工费。
开工时应指派一人在场,以便随时联系工作。
3.负责解决土样包装、水样瓶的运送,早晚和夜间钻机停放现场时负责看管,并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。
4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用),如因交通工具而造成的窝工,应付窝工费。
5.测量如要求按已有控制系统联测时,应负责提供资料和埋石用材用料等物资。
第八条勘测单位应承担的事项和责任
1.填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]。
2.遵循规范按时提出勘测成果,满足设计需要。
第九条本合同自双方代表签订之日起生效,合同附件与合同有同等效用。
第十条本合同正本二份,双方各执一份,副本份,建设单位收执份(其中送建设银行一份),勘测单位份。
建设单位:
_______________(盖章)
设计单位:
_______年_________月___________日
文档:
律师365(/)合同栏目,找律师就上律师365
篇五:
建设工程
勘察合同
合同编号:
工程地点:
甲方:
乙方:
签订日期:
签约地址:
发包人(甲方):
勘察人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,结合工程的具体情况,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条合同依据
本合同依据下列文件签订:
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章
第二条勘察依据
甲方向乙方出具的勘察任务书(附件一)
国家现行岩土工程勘察、设计规范,如《岩土工程勘察规范》(GB50021—20XX)
(20XX年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-20XX)等。
本地岩土工程勘察/技术规范(有则补充,比如《贵州建筑岩土工程技术规范》(DB2246-20XX)等等)
第三条勘察工程概况
工程名称:
工程规模:
第四条勘察内容、深度及质量控制勘察内容:
工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。
根据《岩土工工程勘察规范》、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求,收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要,进行测绘、勘探、
取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业,以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件。
对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价;
对场地工程勘察进行分级;
对场地土、岩石进行分类与鉴定;
要查明场地特殊地质情况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等;
对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价;
要探明特殊岩性、土质等;
要查明场地地下水水位(包括设计水位标高与设防水位等)、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。
对结构超限项目,乙方尚应对场地地震安全性进行勘察与评价,并提供安评报告。
承包方式:
乙方以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包税金的方式承包。
工程质量标准:
乙方提交的勘察成果必须满足如下深度要求,且需经甲方书面认可方可付款,否则甲方有权拒绝付款;
勘察成果应符合国家、地方的相关勘察标准和要求,能如实反映勘察内容的真实情况;
勘察成果应能完全反映甲方所确认的如下技术要求(详见附件一地质勘察任务书):
□查明本工程范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特征,分析和评价地层的稳定性、均匀性。
□查明不良地质现象对场地稳定性有无直接危害和潜在威胁,划分对建筑有利、不利和危险的地段,并对场地地层进行综合的工程地质评价。
□探明地下水埋藏条件类型、水质的腐蚀性和地下水变化幅度,要明确地下水设计水位标高与设防水位标高。
□拟建工程场地或附近存在对安全有影响的不良地质时,应进行分析评估和勘探。
□提供下列图表:
钻孔平面布置图、工程地质剖面图、地质柱状图、试验成果表。
□本工程严格执行现行国家规范《岩土工程勘察规范》。
□钻孔的布设及勘探要求以发包方提供的勘探孔平面布置图及设计工作联系单为依据。
对超
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 勘察 合同范本
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)